Description

Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (PCC) de SO OUEST et de VERDUN, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial

Informations complémentaires

1 - Objet Du Marché Le présent marché a pour objet le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) de So Ouest et de Verdun, situés à Levallois et s'accompagne d'un contrat de maintenance et secours de 4 ans. Il se décompose en 2 phases pour la partie renouvellement complet de fournitures, installation et prestations, et une proposition technique et financière est attendue pour la maintenance desdits équipements. Le présent marché pourra donner lieu à des prestations similaires : Conformément à l'article R 2122-7 du code de la commande publique, l'Acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. 2 - Durée Du Marché Et Delais D'Exécution Les prestations du marché, correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations, prennent effet à compter de la notification du marché au titulaire et court jusqu'à la réception complète des prestations sans levée de réserves prévues. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. Délais D'Exécution : Le délai d'exécution des prestations correspondant à la fourniture de matériels, installations et prestations est décomposé en deux phases : -Phase 1 : Site So Ouest : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images, débutent à compter de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. -Phase 2 : Site Verdun : Les prestations de renouvellement complet du mur d'images prévues au titre de cette phase débutent, après réception des prestations de la phase 1, et de la notification de la commande effective et démarrent au plus tôt le 1er janvier 2026, et ne peuvent dépasser un délai de 10 semaines. Le contrat de maintenance est d'une durée ferme de quatre années à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus. 3 - Procédure De Passation La présente consultation est lancée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux articles R2124-2, et R2131-16 à R2131-17 du code de la commande publique. 4 - Décomposition Des Prestations Décomposition en tranches : Le présent marché en comporte pas de tranches. Décomposition en lots : le présent marché ne fait pas l'objet d'allotissement, en application de l'article L.2113.11 du Code de la Commande Publique. En effet, cela rendrait techniquement difficile la coordination technique des travaux en interne. Décomposition en phases : L'exécution du marché est décomposée en 2 phases : - Phase 1 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « So Ouest » ; - Phase 2 : Renouvellement complet d'un mur d'images pour un poste de commandes centralisées sur le site « Verdun » ; 5 - Forme Et Montant Du Marché Le présent marché est un marché public à prix global et forfaitaire, conclu selon une procédure formalisée. Code Cpv : 51314000-0 - Services d'installation de matériel vidéo Code Cpv :32000000-0- Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes Code Cpv :50340000-0 - Services de réparation, d'entretien et services connexes concernant les équipements audiovisuels et optiques 6 - Variantes / Prestations Supplémentaires éventuelles / Options Se référer à l'article 4.7 du Règlement de Consultation. 7 - Modifications De Détail Au Dossier De Consultation Se référer à l'article 4.8 du Règlement de Consultation. 8 - Questions Des Candidats Se référer à l'article 4.9 du Règlement de Consultation. 9 - Visites De Site Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite des sites afin d'appréhender au mieux les besoins de l'acheteur. En conséquence une visite sera prévue dans le cadre de la présente consultation le : - le 24 octobre 2025 à 10h00. Afin de s'inscrire à cette visite, les candidats devront s'adresser à Madame Aurore Halipre - Service des Marchés - Ahalipre@Semarelp.Com - 01.41.27.14.35. Le point de rendez-vous de la visite est fixé au siège social de la Spl Levaparc, 41 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret. Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre. Les candidats reconnaitront avoir apprécié, du fait de leur visite, toutes les difficultés inhérentes aux sites existants. L'absence de certificat de visite dans le dossier du candidat rendra son offre irrégulière. Aucune visite hors de ces conditions ne pourra être organisée. De même aucune visite complémentaire ne sera organisée. à la suite de la visite, un compte-rendu sera publié sur la plateforme Aws à destination des candidats. 10 - Sélection Des Candidatures Et Jugement Des Offres Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des prestations objets du marché. Offres 1.Valeur Technique - 60% : Sous-critère n°1 (15 points) : Présentation de la méthodologie et planning dédiés à l'opération (avec respect du planning imposé dans le Cctp et l'impératif de la continuité de fonctionnement en site occupé). Sous-critère n°2 (15 points) : Présentation des moyens humains dédiés à l'opération (qualifications, expériences) Sous-critère n°3 (25 points) : Adéquation de l'offre technique en fonction des contraintes de maintenance annoncées dans le Cctp (modalités du contrat de maintenance ; et catalogue). Sous critère n°4 (5 points) : Démarche environnementale mise en place par le candidat dans le cadre des prestations proposées. 2.Prix - 40% : Le critère du prix est apprécié en cumulant la note du prix proposé pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) (D.P.G.F. Fournitures Matériels, Installation Et Prestations) et la note du prix proposé pour la maintenance (D.P.G.F. Maintenance), noté sur un total de 40 points : Analyse de l'offre financière pour le renouvellement complet de deux murs d'images de deux postes de commandes centralisées (Pcc) : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). Analyse de l'offre financière pour la maintenance et secours : (Montant de l'offre la plus basse x 20 / (Montant de l'offre du candidat analysé). La note finale de chaque offre est déterminée par la somme de la note obtenue au critère de la valeur technique (60 points) et de la note obtenue au critère prix (40 points), soit un total sur 100 points. L'offre économiquement la plus avantageuse est celle ayant obtenu la note globale la plus élevée, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 11 - Procédure De Recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Nanterre 6 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre 01.40.97.10.10