Description

Le présent projet a pour objet des travaux de sécurisation des clôtures de la Maison Petite Enfance Québec, sis 1 rue Québec à Troyes (10000). Conformément à l’article L.2113-10 du Code de la Commande Publique, la consultation fait l’objet de 3 lots définis comme suit : Lot n°1 : Démolition / Maçonnerie - Lot n°2 : Clôtures - Lot n°3 : Électricité . * Les travaux d’électricité seront effectués par l’entreprise adjudicataire de l’accord-cadre relatif aux travaux de maintenance courante dans les bâtiments communaux.Cette consultation porte donc uniquement sur les lots n°1 « Démolition / Maçonnerie » et n°2 « Clôtures ». Procédure adaptée en application des arts. L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique (CCP). Marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire. Délai d’exécution: Le délai global d’exécution est de 15 semaines, y compris 8 semaines de période de préparation : - La période de préparation d’une durée de 8 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. - Le délai d’exécution d’une durée de 7 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage (date prévisionnelle du début des travaux : le 26 janvier 2026).-.

Informations complémentaires

Visite obligatoire du site. Pas de prestations supplémentaires éventuelles. Variante non autorisée. Critères de jugement des offres : Coût des travaux, sur 10 pts, pondération 60%, jugé au regard du montant de la DPGF. Valeur technique, sur 10 pts, pondération 40%, appréciée au regard du mémoire technique et environnemental du candidat portant sur les points suivants : - la méthodologie de mise en œuvre proposée pour la réalisation des différentes tâches de travaux dans le respect des délais d’exécution prévus par le calendrier prévisionnel, 3 points - les moyens humains et matériels prévus pour la réalisation du chantier, 3 points – les moyens mis en œuvre afin d’assurer la sécurité du personnel travaillant en hauteur, 2 pts. - Démarche environnementale en matière d’organisation de la gestion des déchets et de la propreté du chantier, 2 pts, appréciée au regard des éléments suivants : - Désignation d’un responsable « déchets » 0, 5 pt.- Actions de sensibilisation du personnel (prévention) 0, 5 pt.- Dispositif de tri adopté, stockage 0, 5 pt.- Filières d’élimination et traitement, de valorisation 0, 5 pt. Financements : Ville de Troyes. Règlement des dépenses : Virement bancaire. Avance : application, le cas échéant, des arts R2191-3 à 12 du CCP. Retenue de garantie : sans objet. Délai de paiement : 30 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement imposée mais il est interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (art. R2142-21-1° CCP) et de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements (art. R2142-21-2° CCP). En outre, l’acheteur n’autorisera aucune demande de constitution de groupement au regard de l’article R2142-3 du code de la commande publique ni aucune modification de groupement au regard de l’alinéa 2 de l’article R2142-26 du code de la commande publique. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. En cas de négociation, délai de validité des offres négociées : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des propositions négociées. Possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (art. R.2123-5 CCP). Toute demande de renseignements d’ordre administratif ou technique ne peut se faire que par écrit via la plateforme de dématérialisation http://www. xmarches.fr pour les candidats identifiés ayant téléchargé le dossier de consultation en version électronique (rubrique « poser une question »). Le pouvoir adjudicateur consignera l’ensemble des questions et demandes de renseignements complémentaires en une réponse unique communiquée à l’ensemble des candidats ayant téléchargé un dossier de consultation en version dématérialisée. Aucune demande de renseignements complémentaires ne sera admise dans les 6 jours calendaires qui précèdent la date de remise des offres Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-En-Champagne, tél. : 03-26- 66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-enchampagne. tribunal-administratif.fr/. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de Troyes place Alexandre Israël B.P. 767 10026 Troyes Cedex, tél. : 03-25-42-68-47, courriel : commande.publique@ville-troyes.fr adresse internet : http://villetroyes.fr/