Description

Le présent marché a pour objet des travaux de reprise de chaussée et d'aménagements cyclables, boulevard Pierre et Marie Curie, situé dans la zone d'activités de l'Hermitage à ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44).Il comprend : la période de préparation (Plans d'exécution, de signalisation et de déviation, plan des installations de chantier, etc.), les installations de chantier (Base de vie, locaux, sanitaires, clôtures de chantier, les signalisations de déviation, etc.), des travaux de reprise de chaussée (rabotage et reprise de la couche de roulement), des travaux de signalisation (notamment pour la liaison douce).

Informations complémentaires

- Durée du marché : le marché prendra effet à compter de sa date de notification et s'achèvera à l'issue de la garantie de parfait achèvement des travaux. Un ordre de service sera émis ultérieurement pour le démarrage des travaux, pour chacun des lots. - Le délai d'exécution propre au lot 1, compris dans le délai global d'exécution, est de 8 semaines à compter de la date de démarrage des travaux fixée par OS, comprenant la période de préparation de 3 semaines. - Le délai d'exécution propre au lot 2, compris dans le délai global d'exécution, est de 5 semaines à compter de la date de démarrage des travaux fixée par OS, comprenant la période de préparation de 3 semaines. - Critères de sélection des candidatures : *Conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (DC1,DC2, déclaration sur l'honneur ou équivalents) *Qualité des références *Qualité des moyens humains et matériels généraux de la société - Forme du marché: pour chacun des lots, le marché est un marché à prix unitaires, qui seront appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées selon les prix indiqués au bordereau des prix (BP). Le montant estimatif du marché, résultant du devis estimatif dont les quantités sont non contractuelles, est fixé à l'acte d'engagement. - Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget de la COMPA, ressources propres. - Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités fixées au CCAP. Les factures seront payées dans le délai global de paiement fixé à 30 jours maximum dans les conditions fixées par les articles L 2192-10 et suivants du code de la commande publique. - Modalités de retrait et dépôt : procédure entièrement dématérialisée. Ainsi, les soumissionnaires devront télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et déposer gratuitement une offre par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée au RC, et selon les modalités exposées à l'article 5.3. de ce dernier. - Dans le cas où le candidat ferait une offre sous la forme d'un groupement, il n'est pas imposé de forme au groupement retenu après attribution du marché. - Le délai de validité des offres est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle. - Les offres seront rédigées en langue française. - Obligation de la signature électronique : la signature électronique de l'offre est imposée pour le candidat proposé à l'attribution. - Voies de recours: les modalités de recours sont indiquées dans le RC ; l'instance chargée des procédures de recours est : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette BP 24111 44041 NANTES CEDEX - Adresse internet(U.R.L) : http://nantes.tribunal-administratif.fr.