Description

Le projet comprend notamment l'installation des générateurs photovoltaiques en toiture tôle en surimposition et sur ombrière, la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques, le relamping des éclairages, la mise en place d'un comptage d'énergie, la réorganisation du système de climatisation et le remplacement du système de traitement d'air

Informations complémentaires

Visite au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des offres (voir page de garde du règlement de la consultation). Visite du lundi au jeudi le matin entre 08:00 et 12:00 heure locale Echanges limités à la seule description des locaux (pas de réponses aux questions). Questions à formuler sur le site https://agysoft.marches-publics.info La réponse sera adressée à l'ensemble des candidats. Durée du marché 9 mois (hors période de garantie de parfait achèvement) dont 2 mois de préparation de chantier + 7 mois de travaux Le démarrage de la préparation de chantier et l'exécution des travaux est conditionné par la notification d'un ordre de service de démarrage délivré par le Maitre d'oeuvre. Variantes La présente consultation contient une variante à l'initiative de l'acheteur à caractère facultatif et constituant une prestation alternative éventuelle. - Lot1: PAE Nature des fondations, ajustement des tracés de tranchées en fonction des contraintes du site, nombre de poteau par portique et matériaux de l'ombrière - Lot 2: Puissance unitaire des capteurs et calepinage, puissance unitaire des onduleurs centralisés NOTA: Le chiffrage de la solution de base est obligatoire - Lot 4: Architecture du système de traitement d'air NOTA: Le chiffrage de la solution de base est obligatoire Tranches Le lot 1 ne comporte pas de tranche Le lot 2 comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles Tranche ferme: Panneaux photovoltaiques Tranche optionnelle 1: Cable Tranche optionnelle 2 : Bornes IRVE Le lot 3 comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle Tranche ferme: Relamping Tranche optionnelle 1: Comptage Le lot 4 comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles Tranche ferme: Ventil et climatisation Tranche optionnelle 1: Comptage Tranche optionnelle 2 : Ajout CLIM Tranche optionnelle 3: Dépose U.int Le titulaire ne pourra bénéficier d'aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non exécution ou de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle. La décision d'affermissement de chaque tranche optionnelle sera notifiée au titulaire par écrit (courriel ou courrier) au plus tard 3 mois avant la fin du marché. Négociation: Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager une négociation sous réserve d'un nombre suffisant de candidats avec les 3 soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes à l'issue du premier classement au vu des critères de jugement des offres. Tribunal territorialement compétent et habilité à obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours: Tribunal Administratif de la Martinique 12 rue des Citronniers Plateau Fofo CS 17 103 97271 Schoelcher CEDEX Téléphone: 05 96 71 66 67 Télécopie: 05 96 63 10 08 courriel: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr