Description

La présente consultation a pour objet des travaux de réfection des canalisations de chauffage/rafraichissement de l'Etablissement Français du Sang Centre-Pays de La Loire (EFS CPDL) à Angers. Les travaux se réaliseront en site occupé, les accès aux zones de travaux se font simultanément par les entreprises et par les personnels de la Maîtrise d'Ouvrage. Les travaux sont décrits au CCTP. Le marché public est un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire (article R.2111-6 2° du code de la commande publique). Il prendra effet à compter de sa notification et se terminera à la fin de l'année de parfait achèvement, le cas échéant prolongée. Le délai d'exécution des travaux, est fixé à 9 mois calendaires à compter de la notification du marché. La notification du marché public vaudra ordre de service de démarrage des travaux, incluant la phase de préparation du chantier (6 semaines), d'approvisionnement et de réalisation des travaux. Durée prévisionnelle des travaux est de 9 mois. Date prévisionnelle de notification des marchés : SEMAINE 11 2025 Démarrage travaux : SEMAINE 17 2025 Fin des travaux : SEMAINE 46 2025 La date maximale de réception des travaux est fixée au 15/11/2025.

Informations complémentaires

L'Instance chargée des procédures de recours est le Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue Bretonnerie - 45000 Orléans, tél. : (+33) 2-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : (+33) 2-38-53-85-16. Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la présente procédure de passation, devant le président du tribunal administratif compétent, avant la signature du marché ou de l'accord-cadre, conformément aux dispositions des articles L.551-1 à -12 du code de justice administrative. Le dossier de consultation est téléchargeable en se connectant à http://www.marchespublics.gouv.fr (référence pour accéder au dossier sur la plateforme: 2024EFS-CPDL356). Il est fortement recommandé aux candidats de créer un compte et de s'identifier préalablement sur la plateforme, avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. Aucun autre élément du dossier de la consultation ne sera transmis sous format papier ou sur support électronique. Les questions/réponses sont consultables sur la plateforme de dématérialisation. Conformément à l'article R.2132-7 du code de la commande publique, les plis doivent être remis par voie dématérialisée, à l'adresse suivante : www.marchespublics.gouv.fr, hormis en cas de remise d'une copie de sauvegarde (R.2132-11 du code de la commande publique)(cf. Règlement de consultation)