Description

Le marché a pour objet la réalisation de travaux de désamiantage et curage de l'ensemble des locaux de l'ancienne poste et du trésor public. Ces travaux interviennent au préalable des travaux de requalification/réhabilitation des anciens locaux de la poste et du trésor public.

Informations complémentaires

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 1.La valeur technique de l'offre : 60 points Celle-ci sera appréciée sur la base sur la base du mémoire justificatif et présentant : (i)l'organisation en tant que moyens humains et techniques - 15 points ; (ii)la méthodologie appliquée à la réalisation des prestations - 30 points ; (iii)la démarche qualité, sécurité et environnement - 15 points ; 2.Le prix des prestations : 40 points. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant présenté les meilleures offres initiales - au maximum trois (3) - en application des critères de jugement des offres précisés au §7.2 du RC. Les négociations pourront porter sur le contenu de l'offre technique et financière. Elles pourront se dérouler en présentiel, en distanciel ou par écrit via le profil d'acheteur MAXIMILIEN. Dans tous les cas, elles se déroulent selon les mêmes modalités pour la totalité des opérateurs invités à négocier. À l'issue de la négociation, chaque soumissionnaire pourra soit maintenir son offre initiale, soit transmettre une nouvelle offre apportant des compléments et/ou des modifications à son offre initiale, via le profil d'acheteur et dans le respect du délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Le délai de validité des offres : Offres initiales : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Offres finales (en cas de négociations) : 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres finales. Les règlements sont effectués par virement bancaire. Le délai de paiement des demandes de règlement est de 30 jours. Avance de 10 % Retenue de garantie de 5 % Concernant la visite : Lieu de rendez-vous : à l'angle de la rue de paris et maréchal maison à Epinay sur seine (93) présence. A cet effet, les candidats sont invités à contacter la personne suivante à partir du lundi 5 mai 2025 : Christine CHOULET-VARNIER ou Mohamed HAMZAOUI ou Valéry DUFLOS SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 36, avenue Amilcar Cabral, 93210 SAINT DENIS cchoulet@semplaine.fr, mhamzaoui@semplaine.fr, vduflos@semplaine.fr, Le présent marché débute à sa date de notification et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée prévisionnelle du marché est estimée à 4 mois, y compris période de préparation de chantier d'un (1) mois et hors réalisation du plan de retrait de 30 jours Conformément à l'article R. 2112-14 du CCP, le Prix Global et Forfaitaire n'est pas révisable si la durée du marché est inférieure ou égale à 3 mois (trois) et du fait de la nature des prestations. L'instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie : 01 44 59 46 46 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr