Description

Le présent marché concerne les travaux d'aménagement techniques relatifs à l'entrepôt annexe du Centre de Conservation du Louvre (CCL) à Liévin (62800). L'ensemble des travaux de l'opération globale sera réalisé en trois (03) lots (allotissement conformément aux articles L.2113-11 et R.2113-1 et suivants du Code de la commande publique), chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti de la manière suivante : Marché n°2024-073M : Lot 01 = CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE ET EXTINCTEURS Marché n°2024-074M : Lot 02 = MISE EN OEUVRE DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES ET DE SURETE Marché n°2024-075M : Lot 03 = MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Chaque lot ainsi identifié fait l'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation des autres marchés. L'ensemble des travaux attendus, modalités d'exécution et contraintes de chantier sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chacun des lots.

Informations complémentaires

I. Procédure : le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R2123-1 et L2123-1 du Code de la commande publique. II. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'epml aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'Epml décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. III. Négociation : En application de l'article R.2123-5 du Code de la commande publique, l'EPML se réserve la possibilité de ne pas mettre en oeuvre une phase de négociation. En cas de négociation, elle se tiendra avec l'ensemble des candidats. La négociation peut porter sur l'ensemble des éléments techniques et financiers de l'offre des candidats admis à négocier. IV. Remarque importante : Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation. V. Précisions sur les délais d'exécution des prestations : Le marché prend effet à compter de sa date de notification, conformément à l'article R.2182-4 du Code de la commande publique. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG/Travaux complété par les dispositions du présent article. Notification prévisionnelle : = 16 aout 2024 VI. Visite : Les candidats sont invités à participer à une visite obligatoire afin d'appréhender au mieux la zone de chantier aux dates suivantes : - 27 juin 2022 de 9H00 à 11H00 - 01 juillet 2022 à 9H00 à 11H00 Les modalités de cette visite s'effectueront dans des conditions de stricte égalité pour l'ensemble des candidats. La visite des lieux permettra aux candidats de vérifier sur place la contenance exacte de la prestation. Le nombre de participants est limité à 02 (deux) personnes par soumissionnaire. Les candidats devront venir à la visite munis d'une pièce d'identité valide pour l'obtention du badge. Il est précisé qu'en tout état de cause, le titulaire du présent marché sera réputé avoir pris connaissance du site antérieurement à l'établissement de son offre, et ne pourra donc pas se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des sites de départ/arrivée ou autres conditions d'interventions sur site. Si un candidat remet une offre sans qu'il n'ait participé à la visite obligatoire, son offre sera considérée comme irrégulière et par conséquent rejetée. NB : Au cours de cette visite, il ne sera répondu à aucune question. Celles-ci devront être posées par écrit au service de la commande publique à l'issue de la visite selon les modalités décrites à l'article 4.3.1 du présent règlement de consultation. Elles feront l'objet de réponses qui seront adressées à l'ensemble des candidats. NB : CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS - S'agissant du lots (02), le CCTP et ses annexes au seront remis à l'occasion de la visite sur site et après signature d'un accord de confidentialité. - S'agissant des lots (01) et (03), les annexes au CCTP seront remise à l'occasion de la visite sur site et après signature d'un accord de confidentialité. VII. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. :01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Accesetcoordonnees