Description

Travaux d'aménagement d'une passerelle mixte piétons / cycles rue des Pêcheurs à Laval (53)

Informations complémentaires

Période de préparation : Il est prévu une période de préparation du marché. Le délai de la période de préparation sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. La période de préparation comprendra l'ensemble des sujétions de préparation du chantier, incluant notamment les études d'exécution et notes de calcul, les plans d'exécution, la validation et l'approvisionnement des matériaux et équipements, l'organisation et le phasage du chantier, les procédures de sécurité, la signalisation provisoire ainsi que l'obtention des autorisations requises. Le délai de la période de préparation du marché court à compter de la notification du marché. Délai d'exécution du marché : Le délai d'exécution du marché sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. Le délai d'exécution tiendra compte de toutes les sujétions techniques, réglementaires, environnementales et organisationnelles, sans possibilité de réclamation ultérieure pour contraintes prévisibles. Le délai d'exécution du marché court à compter d'un ordre de service de démarrage des travaux. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle (option). Négociation : Cf. article 5-5 du règlement de la consultation Critères de jugement des candidatures : Conformité juridique et administrative Capacité économique et financière Capacité technique et professionnelle Critères de jugement des offres : 1. Prix jugé au regard du détail quantitatif estimatif (pondération : 30) 2. Valeur technique (pondération : 45) au regard des éléments figurant dans le mémoire technique 3 Performance environnementale de l'entreprise (pondération 15) au regard des éléments figurant dans le mémoire environnemental 4. Délais (délai de préparation et délai d'exécution du marché) (pondération : 10) Cf. modalités article 6 du règlement de la consultation Code CPV : 45000000-7 : Travaux de construction (objet principal) 45111100-9 : Travaux de démolition 45112500-0 : Travaux de terrassement 45262210-6 : Travaux de fondation 45213316-1 : Travaux d'installation de passerelles 45112700-2 : Travaux d'aménagement paysager 45233140-2 : Travaux de voirie