Description

La présente consultation porte sur l'aménagement du parking de la halte ferroviaire du Cellier située sur la parcelle cadastrée AI 383 d'une superficie de 8 107 m². Les aménagements projetés, conçus en lien avec la halte ferroviaire, intègrent les éléments suivants : - reprise et extension du parking actuel pour les voitures et deux roues motorisés à 100 places environ (contre 33 places actuellement) - extension et sécurisation du parking vélo et pose d'appuis vélo - mise en accessibilité de l'ensemble du site et en particulier de l'arrêt de Bus " Mazères " - réalisation d'un abri et des toilettes - plantation d'arbres pour assurer l'ombrage du site et maintien d'une zone tampon avec les espaces naturels et notamment le corridor vert le long du ruisseau du Cerny - réalisation d'un bassin de rétention Le marché de travaux comprend : - La préparation (Plans d'exécution, de signalisation et de déviation, plan des installations de chantier, etc.), - Les installations de chantier (Base de vie, locaux, sanitaires, clôtures de chantier, les signalisations de déviation, etc.), - Des travaux de voirie (reprise de chaussée, réalisation de cheminements piétons et cycles et d'espaces de stationnement) - Des travaux de terrassements - Des travaux d'espaces verts et de mobilier - Des travaux d'assainissement d'eaux pluviales et eaux usées - Des travaux de signalisation. La présente opération est décomposée en 2 lots distincts, traités en marchés séparés et répartis comme suit : - Lot 1 - Terrassement - Voirie - Réseaux - Lot 2 - Aménagements paysagers et mobiliers.

Informations complémentaires

Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification et s'achèvera à l'issue de la garantie de parfait achèvement des travaux, ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Un ordre de service sera émis ultérieurement pour le démarrage des 2 lots. Le délai global d'exécution de l'opération, à compter de la date de notification du premier ordre de service de démarrage, est de 8 mois. Variantes : Une variante est autorisée uniquement sur le lot 1. Elle porte exclusivement sur une solution technique différente de celle indiquée dans l'offre de base : - Offre variante : trottoir en béton balayé. La présentation de l'offre de base (trottoir en béton bouchardé) est imposée à l'appui de l'offre variante. Le nombre de variante présenté par le candidat est limité à une seule. Prestations supplémentaires éventuelles : Le lot 2 uniquement comprend une PSE obligatoire : menuiserie (abri vélos + abribus sud). Dans son offre, le candidat proposera obligatoirement une PSE qui comprend l'abri vélos (extension du local vélo existant) et l'abribus sud situé coté voie ferrée Rue des Mazères. Les candidats sont tenus de répondre à la variante et à la PSE, en plus de l'offre de base, sous peine d'irrégularité de leur offre. Critères de sélection des candidatures pour chacun des lots : Conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature (DC1, DC2, déclaration sur l'honneur ou équivalents) ; Qualité des références ; Qualité des moyens humains et matériels généraux de la société. Modalités essentielles de financement et de paiement : Budget de la COMPA, ressources propres. Forme du prix : prix global et forfaitaire. Prix révisables trimestriellement (cf CCAP). Délai de validité des offres : 120 jours. Rédaction des offres en français. Unité monétaire : Euro. Possibilité de l'avance de 20% pour chaque lot d'un montant supérieur à 50 000 euros HT, ayant un délai d'exécution supérieur à 2 mois, et sous réserve de constituer une garantie à 1ère demande. La caution personnelle et solidaire est interdite. Les modalités de recours sont indiquées dans le RC, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de Ile Gloriette CS 24111, 44041 Nantes Cedex. Signature électronique imposée pour le candidat proposé à l'attribution. Cette procédure est une procédure entièrement dématérialisée. Ainsi, les soumissionnaires devront télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et déposer gratuitement une offre par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée dans le RC, et selon les modalités exposées au RC.