Description

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. L'Usine de Valorisation Énergétique de Rennes Métropole connaît une période d'arrêt prolongé liée à la réalisation de travaux très importants de restructuration de l'installation depuis avril 2022. Cette période d'arrêt de l'UVE, initialement prévue sur une période de 13 mois, a été prolongée suite à des retards imprévus sur le chantier des chaudières. La présente consultation concerne la prestation de transport d'une partie des déchets ménagers et assimilés de Rennes Métropole (ordures ménagères résiduelles [OMR] et incinérables issus des déchèteries du territoire), vers les sites de traitement appartenant aux collectivités disposant de contrat de coopération avec la métropole. Ces transports seront réalisés pendant les phases de travaux, d'essais et de mise en service de la nouvelle installation