Description

Les travaux consistent en: - Remise à neuf de l'étanchéité de la toiture du bâtiment - Installation d'une centrale photovoltaïque sur ce support toiture rénové L'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques (IRVE), en option

Informations complémentaires

Suite informations sur la visite: Prise de rendez vous auprès de: Madame Nathalie RAMESAY, chargée d'opérations immobilières au 0596 72 73 07 ou 0696 32 63 47 nathalie.rapinier@univ-antilles.fr Echanges limités à la description des locaux (pas de réponse aux questions). Questions: par écrit via la plateforme AWS à l'adresse https://agysoft.marches-publics.info à l'issue de la visite. Une réponse sera adressée à tous les candidats. Avant d'attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager une négociation, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats - avec les trois soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes à l'issue du premier classement, au vu des critères de jugement des offres. Les autres conditions de la négociation sont prévues au Règlement de la consultation. Le marché prend effet à compter de sa notification. Le marché est conclu pour une période de 9 mois (hors période de garantie de parfait achèvement) comprenant: - 2 mois de préparation de chantier - 7 mois de travaux Aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non- exécution ou de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle. La décision d'affermissement de chaque tranche sera notifiée au titulaire par écrit (courriel ou courrier) au plus tard 3 mois avant la fin du marché. Le tribunal territorialement compétent pouvant également fournir des renseignements relatifs à l'introduction des recours est: Tribunal administratif de La Martinique 12 rue du Citronnier Plateau Fofo CS 17103 97271 SCHOELCHER CEDEX Téléphone: 0596 71 66 67 Télécopie: 0596 63 10 08 Courriel: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr