Description

Réfection des couvertures et façades des logements et du bâtiment C du collège Michelet à LENS

Informations complémentaires

Pour le lot 1: il est prévu une période de préparation. Cette période est non comprise dans le délai d'exécution des prestations. Sa durée est de 1 mois pour la tranche ferme et 1 mois pour chaque tranche optionnelle - le délai d'exécution est de 4 mois pour la tranche ferme et 6 semaines pour chaque tranche optionnelle. Pour le lot 2: il est prévu une période de préparation. Cette période est non comprise dans le délai d'exécution des prestations. Sa durée est de 1 mois - le délai d'exécution est de 4 mois. La consultation donnera lieu : - Pour le lot 1 à un marché de travaux à tranches conformément aux articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la Commande Publique. - Pour le lot 2 à un marché ordinaire de travaux. Critères de jugement des offres pour l'ensemble des lots : - Prix : 70% - Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique : 30%. Clause d'insertion professionnelle pour la tranche ferme du lot 1. Cf AE et RC