Description

Réalisation des micropieux nécessaires à la construction d'une ombrière et d'un local de repos au pôle d'échange multimodales de Saint Antoine (13015 Marseille) Il s'agit d'une consultation passée en procédure adaptée en application des dispositions du 1° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique. Négociation : L'acheteur prévoit de négocier avec les candidats. La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre. Les offres inappropriées au sens de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique seront éliminées. En revanche, les offres irrégulières ou inacceptables au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3 du code de la commande publique seront admises à la négociation, à condition de ne pas être anormalement basses. Conformément à l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, l'acheteur se réserve toutefois le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociation.

Informations complémentaires

Le marché débute à compter de sa notification et prend fin au terme du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois et 1 semaine y compris la période de préparation. o Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous-critères pondérés indiqués ci-dessous : * Sous-critère 1 - Pertinence de la description des moyens humains et matériels affectés au marché : 50 % * Sous-critère 2 - Pertinence de la méthodologie et du phasage de l'exécution des travaux : 50 % Le critère valeur environnementale sera apprécié au regard du mémoire environnemental en fonction du sous-critère pondéré indiqué ci-dessous : Pertinence des mesures proposées pour contenir les nuisances sur chantier : 100% o Dossier de consultation disponible via https://marchespublics.ampmetropole.fr. Le candidat doit fournir une adresse mail valide et consultée régulièrement. o Pour tous renseignements complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Règlement de la Consultation. o Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 8 du Règlement de la consultation. o Informations sur les recours : le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.