Description

A titre indicatif, cet aménagement comprend les travaux d(‘)e : - installation et signalisation du chantier - travaux préparatoires (déblais, démolition de clôture, taille de haie ...) - voirie (GNT, enrobé, signalisation horizontale ..) - maçonnerie (bordure, pan coupé, murs..) - réseau pluvial (buses, regards..) Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 90 jours calendaires - délai minimum de 60 jours calendaires. L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel). A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de mars 2025

Informations complémentaires

Les critères de jugement sont détaillés à l'article 4 du Règlement de la consultation (RC). Clauses de réexamen : modification possible conformément aux dispositions des articles L. 2194-1. à L. 2194-3. et R. 2194-1. à R. 2194-9. du CCP dans les cas listés à l'article 3.2.2 du RC. Marché similaire : possible