Description

Le projet d'embellissement des abords de l'avenue Eisenhower, objet de ce marché de travaux, est destiné à répondre à cette volonté inscrite dans la convention de PUP de renforcer les aménagements paysagers faisant le lien entre le nouveau quartier et l'avenue Eisenhower. Il consiste à créer un parc linéaire longeant l'avenue et à mettre en valeur l'écoulement quasi permanent d'eaux brutes dans le fossé venant du canal de Saint-Martory et alimentant l'usine d'incinération. Ce projet permettra également d'amener de l'ombre sur la voie verte longeant l'avenue Eisenhower pour un meilleur confort des usagers piétons et cycles

Informations complémentaires

Délais Lot 1 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 2 mois. Lot 2 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 11 mois hors période de préparation de 2 mois et hors période de parachèvement/confortement de chantier de 2 mois. L'exécution du marché débute à compter de la notification du contrat valant début de préparation de chantier. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Transmission plis La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0291PA) Dématérialisation Renseignements dématérialisation : Toulouse Métropole Direction de la Commande Publique 6 rue René Leduc - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Hana ZAREVUCKA Tél. : 05.62.27.65.53 Mail : hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr Négociation Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Clauses Sociales Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P. Nombres d'heures d'insertion minimales : Lot 1 : 250h Lot 2 : 150 h Clauses de développement durable Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P.