Description

PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EN EAU POTABLE REHABILITATION DES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE MORNE HOUEL ET BEAUVALLON - 2 lots

Informations complémentaires

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : CRITERE N°1 : Valeur Technique de l'offre : 54 points CRITERE N°2 : Prix des prestations : 40 points CRITERE N°3 : Performance environnementale : 06 points VISITES : Les visites seront organisées en présence de la Maîtrise d'Œuvre et/ou Maîtrise d'Ouvrage elles pourront avoir lieu à la demande des candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt des offres - une attestation de visite sera délivrée aux candidats ayant effectué la visite. Cette dernière devra impérativement être jointe à l'offre du candidat DELAI D'EXECUTION : le délai d'exécution maximal du marché et de ses différentes phases est précisé à l'acte d'engagement et ne pourra dépasser : -soixante semaines (60) pour le lot n°1 : Réhabilitation de l'usine de Morne Houël -Trente cinq semaines (35) pour le lot n°2 : Réhabilitation de l'usine de Beauvallon --Le marché prend effet à compter de sa notification jusqu’à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES : Le Dépôt des offres se fera exclusivement par voie dématérialisée, avant la date et l'heure limite fixées sur la page de garde du Règlement de la Consultation à l’adresse : https://www.marches-securises.fr INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal Administratif de LA GUADELOUPE 34 chemin des Bougainvilliers - Cité Guillard - 97100 BASSE TERRE Téléphone : 0590 38 49 00 – Télécopie : 0590 81 96 70 Courrier électronique : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr Adresse Internet (URL): http://guadeloupe.tribunal-administratif.f