Description

- Cf. Art 2 du RC - La consultation porte sur la réalisation de travaux de rénovation globale du groupe scolaire, situé au Havre. Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31 décembre 1993). Cf. Art 2-3 du RC - La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire, traité à prix forfaitaire. Cf. Art 3 du RC - Le marché est alloti comme suit : Lot n°1 - Curage/désamiantage Lot n°2 - Enveloppe/gros oeuvre/second oeuvre/fluides Lot n°3 - Ascenseur - Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent. - Il n'est pas prévu de décomposition en chapitres - Chaque marché sera conclu sous la forme d'un marché fractionné à tranches optionnelles. - Chaque marché comporte une tranche ferme et au moins une tranche optionnelle : - Tranche ferme (lots n°1, 2 et 3) : Travaux portant sur l'ensemble des travaux de rénovation du groupe scolaire. - Tranche optionnelle 1 (lots n°1, 2 et 3) : Travaux de désamiantage du R+3 des élémentaires 1 et 2. - Tranche optionnelle 2 (lot n°2) : Travaux d'enveloppe de la maternelle. - Tranche optionnelle 3 (lots n°2 et 3) : Travaux de rénovation du R+3 des élémentaires 1 et 2. - L'exécution de chaque tranche est subordonnée à une décision de l'acheteur, notifiée aux titulaires dans les conditions prévues au CCAP. - En cas de non affermissement de la (ou de l'une des) tranche(s) optionnelle(s), il ne sera versé aucune indemnité de dédit au titulaire du marché. - Il n'est pas prévu de décomposition en phases. - La durée de chaque marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai global d'exécution pour cette opération est de 1 448 jours calendaires maximum dont 49 jours calendaires de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage de l‘opération de travaux. - Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 602 jours calendaires maximum dont 49 jours calendaires de préparation à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage de la tranche ferme

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Cf. Art 4-3 du Rc - Une visite des lieux est obligatoire, pour cela plusieurs dates de visite seront organisées. Les candidats devront prendre rendez-vous, 48h avant la date souhaitée, par téléphone ou mail, avec Matthieu Bouriquet au 02.35.19.60.10 ou matthieu.bouriquet@lehavre.fr Une attestation de visite sera signée par chacune des deux parties et remise obligatoirement dans l'offre sous peine d'irrégularité. -Cf. Art. 6 du Rc - Le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. De même, un candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera également éliminé. Le jugement sera effectué à partir des critères notés et pondérés suivants : 1. Valeur technique notée sur 70 pour les lots n°1 ainsi que 2 et sur 60 pour le lot n°3 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants : Seules les fiches techniques listées ci-dessous doivent être fournies pour analyse. Il est rappelé aux entreprises que les matériaux présentés par le biais de ces fiches seront obligatoirement ceux mis en oeuvre sur le chantier. Les fiches devront être lisibles et présenter les caractéristiques techniques des matériaux, en adéquation avec le cahier des charges. Les marques citées pourront être remplacées par des marques équivalentes. Les articles cités font référence au Cctp du lot correspondant. Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder et/ou plusieurs fiches techniques sont requises, chaque point méthodologique et chaque fiche technique a une valeur équivalente, sauf stipulation contraire. * Lot n°1 - Curage/désamiantage : 1- Pertinence de la méthodologie d'organisation générale du chantier permettant de garantir la bonne exécution des travaux en respectant les contraintes d'occupation du site et la coactivité (35 pts). 2- Pertinence de la description des processus « sous-section 3 » définis pour ce chantier comprenant les moyens humains (nombre et fonction dans l'entreprise) et matériels associés (35 pts) * Lot n°2 - Enveloppe/gros oeuvre/second oeuvre/fluides : 1- Pertinence du planning (type Gantt) de réalisation des prestations de la tranche ferme, comprenant la réalisation du prototype de façade partie 1 et tenant compte des contraintes d'occupation du site. (25 pts). 2- Pertinence de la méthodologie de mise en oeuvre des menuiseries extérieures, y compris moyens humains (nombre et fonction dans l'entreprise) et matériels associés (15 pts). 3- Pertinence de la méthodologie de mise en oeuvre du complexe d'isolation par l'extérieur incluant le procédé de fixation à la façade existante (10 pts). 4- Pertinence des dispositions prises afin de permettre la continuité de fonctionnement des fluides lors du désamiantage (12 pts). 4.1 Pertinence des dispositions mises en oeuvre pour permettre le bon déroulement des travaux de désamiantage de la tranche ferme tout en prenant en compte les spécificités du projet (continuité de service : courants forts et faibles, présence de câbles sur murs amiantés et travaux de dépose) (6 pts). 4.2 Pertinence des dispositions mises en oeuvre pour permettre le maintien en eau du réseau de chauffage « Maternelle » le temps du désamiantage de la tranche ferme (6 pts). 5- Pertinence des dispositions prises pour favoriser la réutilisation et le réemploi des matériaux déposés lors du chantier et réduire les déchets générés (8 pts). * Lot 3- Ascenseur: Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des prestations (note sur 40 points). 1- Pertinence du planning type Gantt de réalisation des prestations précisant les délais de fabrication, d'approvisionnement, de montage et d'essais (10 pts). 2 - Pertinence des moyens humains affectés à la réalisation des travaux (nombre et fonction dans l'entreprise) (10 pts). 3 - Pertinence de la description des différentes phases de travaux (20 pts). Qualité des matériaux, produits proposés pour le chantier par le biais des fiches techniques (note sur 20 points). Cf. Art. 3-7-1 du Rc - Protection de l'environnement: les candidats sont informés qu'afin de répondre au souci de l'acheteur de promouvoir des modes d'élimination des déchets plus conformes aux équilibres environnementaux, une clause de protection de l'environnement est prévue au C.C.A.P. où elle fait l'objet de l'article 4.2. Le Ccap rappelle cette obligation à laquelle devra se conformer l'entreprise