Description

La présente consultation concerne la création et la construction d'une fontaine, sise place Franklin Roosevelt, à Arles . Il s'agit d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire. Le marché court à compter de sa notification pour se terminer au terme de la durée de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution: les délais d'exécution des travaux sont définis dans le cahier des clauses techniques particulières

Informations complémentaires

TOUTE CORRESPONDANCE EMANANT DE L'ACHETEUR SERA ADRESSEE PAR VOIE ELECTRONIQUE VIA LA PLATE FORME DE DEMATERIALISATION, UNE ADRESSE MAIL CONSULTEE DOIT ETRE UTILISEE PAR LES CANDIDATS DES LE RETRAIT DU DCE. Les modalités de jugement des offres sont indiquées au règlement de consultation. Une visite sur site est recommandée. Les modalités sont définies dans le règlement de consultation