Description

Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le présent marché de travaux concerne la réhabilitation de la passerelle de la poudrerie franchissant le bras supérieur de la Garonne à Toulouse. Elle permet aux usagers de rejoindre l'île du Ramier depuis le quartier d'Empalot. Elle comporte une seule voie de circulation et sa limitation de tonnage est fixée à 3,5 tonnes. L'ouvrage est un pont métallique à deux poutres latérales en treillis avec hourdis en béton armé de 105,40 m de longueur, construit à Toulouse vers 1870 et reconstruit partiellement vers 1930. Les travaux sur l'ouvrage consisteront en la modification du profil en travers, la reprise de l'ensemble des revêtements de chaussée, l'élargissement du tablier en lieu et place des trottoirs en encorbellement actuels, la réfection complète du système anticorrosion de la structure métallique contenant du plomb, le remplacement des appareils d'appuis ainsi que divers travaux de réparation / renforcement de la structure

Informations complémentaires

DELAI : Le délai d'exécution (hors période de préparation de 2 mois) ne devra pas dépasser 28 semaines. CERTIFICATS DE QUALIFICATIONS ET/OU DE QUALITE DEMANDES AUX CANDIDATS : - FNTP 7221 Renforcement et réparation des structures métalliques - FNTP 725 Entretien et réparation des équipements d'ouvrage - FNTP 121 Ouvrages métalliques - ouvrages de haute technicité Ou/Et - FNTP 122 Ouvrages métalliques - ouvrages de technicité courante - Qualifications ACQPA - Le personnel doit bénéficier des certifications ACQPA N1, N2 ou N3 relatif à son poste. (minimum 1 personne par niveau) - Attestation de formation à fournir en cas de présence de plomb - La certification de l'entreprise pour « travaux hyperbares », les certificats d'aptitude hyperbare (CAH) des plongeurs ainsi que leur titre professionnel délivrés par un organisme compétent conformément à l'arrêté du 29 septembre 2017 et celui du 14 mai 2019 ainsi qu'aux indications de la Fédération Nationale des Travaux Publics INSERTION PROFESSIONNELLE : Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social : 400 heures RENSEIGNEMENTS DEMATERIALISATION : Toulouse Métropole Direction Ressources Environnement Espaces Publics 1 Place de la Légion d'Honneur - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Mail : soam.dreep@toulouse-metropole.fr PROCEDURES DE RECOURS : Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 Tél : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40 Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr