Description

La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à l'installation d'une vanne de régulation du plan d'eau de Dahouët à Pléneuf-Val-André. Le délai global prévu pour l'exécution des prestations est à compter de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2024. La date de démarrage prévisionnelle des travaux est le lundi 2 septembre 2024. Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution fixé à l'article 2.7 du CCTP. Une visite sur site est fortement préconisée. Les entreprises sont invitées à effectuer une visite des lieux afin d'appréhender les contraintes liées au site et mieux apprécier les travaux à réaliser et les chiffrer (cf. article 2.1 du CCTP).

Informations complémentaires

- Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84, adresse internet : https://www.telerecours.fr. - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84, adresse internet : https://www.telerecours.fr