Description

Le marché de travaux porte sur l'installation d'une infrastructure d'extinction automatique à eau pour accompagner la mise en en oeuvre de 125 bornes de rechargement de véhicules électriques aux niveaux -3, -2 et -1 du parking de l'hôtel de Métropole. Il est à noter que le parking restera opérationnel pendant toute la durée des travaux et que des travaux d'installations d'Infrastructures de Recharge pour Véhicule Électrique (IRVE) seront réalisés concomitamment par l'entreprise Bouygues Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs comprennent les prestations similaires envisagées. Durée: 19 mois à compter de sa date de notification ; délai d'exécution 20 semaines maximum à compter de la date fixée par ordre de service

Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics.montpellier3m.fr. L'identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s'identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Toutes les dates et heures indiquées dans le présent avis s'entendent au format légal français. Se référer au Règlement de la Consultation. Une visite sur site est obligatoire, sauf si le candidat peut justifier avoir une connaissance approfondie du projet par tout moyen autre que la visite. Dans le cas contraire, son offre sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : les visites se dérouleront avec le maitre d'oeuvre et/ou le représentant du maître d'ouvrage le 25 juin 2025- 14 h ou 30 juin 2025- 14 h. L'entreprise prendra rendez-vous par mail auprès du maître d'oeuvre cbarrot@betdurand.com et le représentant du maître d'ouvrage toufik.BRAHIMI@montpellier.fr en indiquant la date préférentielle souhaitée. Si besoin, et pour les candidats qui n'auraient pas pu participer à l'une des visites programmées, une nouvelle visite pourra être organisée. Les candidats concernés doivent prendre contact auprès des contacts susmentionnés au plus tard 11 jours avant la date limite de remise des offres. Ils seront informés en temps utile de la date et heure fixées pour cette visite. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 greffe.ta-montpellier@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 greffe.ta-montpellier@juradm.fr