Description

Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles. Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la date de notification valant ordre de service de démarrage de la période de préparation (de 4 semaines) comprise dans ce délai. Dans le respect du délai contractuel, la Ville souhaite que le maximum de zones de fraîcheur soient opérationnelles fin avril 2027. Date prévisionnelle de début des travaux ( période de préparation) : 11 janvier 2027

Informations complémentaires

Les critères de jugement des offres, les modalités de téléchargement du DCE, de remise des offres sont détaillés dans le Règlement de la Consultation. En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur. Une phase de négociation pourra être mise en oeuvre par écrit ou par audition dont les modalités sont décrites au règlement de la consultation.