Description

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée inférieure au seuil des 90 000 euros HT. Pas d'allotissement. Visite facultative. Les secteurs de Nevers concernés par les travaux sont : Quai de Mantoue, Impasse de La Grippe et Place Saint-Laurent. Les candidats sont invités à chiffrer 3 scénarios d'implantation des colonnes place Saint Laurent. L'analyse sera effectuée sur la base du site privilégié par l'autorité territoriale. Le présent marché prend effet à compter de sa notification jusqu'à la garantie de parfait achèvement ou la levée des dernières réserves selon la plus tardive des 2 dates. À titre indicatif, les travaux commenceront en janvier 2025 et se termineront vers mars 2025. La durée de la période de préparation est de 10 jours ouvrés. La période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative du candidat, qui doit le préciser dans l'acte d'engagement. Il ne peut toutefois dépasser le délai plafond fixé par le pouvoir adjudicateur de 30 jours ouvrés à compter de l'ordre de service prescrivant le début de leur exécution. Le délai proposé ne sera retenu que s'il est inférieur ou égal au délai plafond. Dans le cas contraire, le délai plafond imposé par le pouvoir adjudicateur constituera le délai contractuel applicable. En l'absence de proposition de délai, le délai plafond sera appliqué. le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur garde la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

Informations complémentaires

Les candidats peuvent transmettre leur demande de renseignements complémentaires 5 jours avant la date limite de réception des offres par l'intermédiaire du profil d'acheteur du Pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.ternum-bfc.fr .Une réponse sera alors adressée, par écrit (via la plateforme du profil acheteur, ou par fax, courrier, e-mail), à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.