Description

Marché ordinaire à prix unitaires de travaux Lot unique décomposé en 3 tranches ( Tranche Ferme , Tranche optionnelle 1 et Tranche Optionnelle 2). Les tranches optionnelles seront affermies selon les modalités décrites à l'article 3 - Délai d'affermissement du CCAP. Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non affermissement d'une tranche optionnelle. La durée du contrat court à compter de sa date de notification jusqu'à l'achèvement de la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA). La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois. Les délais d'exécution des prestations sont décrites à l'article 4 - Délais d'exécution du CCAP. Il n'est pas prévu de période de préparation. Les prix du contrat sont unitaires et révisables à la hausse comme à la baisse selon la formule : P = Po x [0,15 + 0,85 x (TP12a(n) / TP12a(o))]

Informations complémentaires

Point 1 : Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants : Critère 1 : Valeur Technique (60%) Critère 2 : Prix ( 40%) L'acheteur se réserve la possibilité d'engager des négociations. Les négociations seront engagées avec les 4 offres les mieux classées (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres conformes) à l'issue de l'analyse des offres initiales. Les candidats en seront avisés par écrit. Point 2 : En cas de litige le tribunal compétent est le suivant : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Téléphone : 01.39.20.54.00 Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr Télécopie : 01.39.20.54.87 Site internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier