Description

TRAVAUX DE RESTAURATION DES GRILLES DES PASSAGES ET DU PORTAIL SAINT GERMAIN L AUXERROIS DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DU DOMAINE NATIONAL DU LOUVRE - LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER - AIRE DE CHANTIER SAINT-GERMAIN L AUXERROIS. L'ensemble des travaux de l'opération globale sera réalisé en quatre (04) lots (allotissement conformément aux articles L.2113-11 et R.2113-1 du Code de la commande publique), chaque lot faisant l'objet d'un marché propre, et réparti de la manière suivante : Lot 01 - Installations de chantier - Aire de chantier Saint-Germain l'Auxerrois [Objet de la présente consultation] ; Lot 02 - Restauration de Serrurerie Ferronnerie Peinture Dorure Secteur Rivoli ; Lot 03 - Restauration de Serrurerie Ferronnerie Peinture Dorure Secteur Mitterrand ; Lot 04 - Menuiserie bois Peinture décorative Portail Saint Germain l'Auxerrois. NB : La présente consultation ne concerne que le lot n°01 (procédure relancée après déclaration sans suite du lot n°01 lancé initialement). Les lots n°02 à 04 ont fait l'objet d'une consultation séparée et sont en cours de notification. Les prestations envisagées concernent les travaux de restauration et l'adaptation des dispositifs de fermeture des accès piétons et véhicules existants ainsi que des grilles de la cour Napoléon depuis le domaine public au Palais du Louvre. Le lot n°01, objet de la présent consultation a pour objet les installations de chantier comprenant les clôtures avec repérage des accès, cheminements, dalles de protection, protections diverses, etc...

Informations complémentaires

I. Procédure : le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R2123-1 et L2123-1 du Code de la commande publique. II. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par le musée du Louvre (Epml) aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'Epml décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. III. Négociation : cf. modalités définies au règlement de la consultation. L'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. IV - Les candidats doivent remettre obligatoirement leur pli par voie électronique uniquement sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation (RC). Remarque importante: Les candidats recevront l'envoi d'éventuelles demandes, par voie électronique uniquement via la plateforme de dématérialisation. V - admission des candidatures : cf. article 6 du RC. Critères de jugement des offres : cf. article 7 du RC. VI - Précisions sur la Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Délais d'exécution : Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à : 17 mois (dont 2 mois de période de préparation) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation). Ce délai comprend les périodes de suspension de travaux, liées aux contraintes imposées par les évènements programmés (défilés et cinéma Paradisio). Il est précisé que le lot n°01 interviendra pendant la période de préparation pour la mise en place de certaines installations de chantier. Les délais d'exécution propres à chaque lot s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. Notification prévisionnelle des lots : Fin août 2024. VII - Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'exécution des prestations pourra être attribuée à un opérateur économique isolé ou à des opérateurs économiques groupés. Néanmoins, en application du deuxième alinéa de l'article R. 2142-22 du Code de la commande publique, la forme souhaitée par l'EPML est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est un groupement conjoint sans que le mandataire ne soit solidaire, il se verra contraint d'assurer sa transformation, après attribution du marché. Article R. 2142-21 du Code de la commande publique également applicable à la consultation. VIII - Numéro de la consultation : 2024-091M. IX - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. :01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Acces-etcoordonnees