Description

La consultation concerne la restauration des couvertures basses de l’église Sainte Madeleine. Les travaux porteront sur la restauration des couvertures basses où des répétitions d’infiltrations d’eau sont constatées. De ce fait, la charpente bois et la menuiserie bois sont altérées. Des maçonneries/pierre de taille subissent d’importantes altérations, usure de l’épiderme et érosion superficielle jusqu’à disparition complète de blocs de pierre. Un défaut de protection des vitraux est constaté sur l’ensemble des baies du haut vaisseau. Il s’agit de la relance du lot n° 1 Installation de chantier - Echafaudages - Couverture, les travaux n’ayant pu démarrer dans les délais impartis, la durée du marché est devenue caduque. Le lot n° 2 Maçonnerie / Pierre de taille a été attribué lors d’une précédente consultation. L’attention des candidats est attirée sur le fait que la restauration des couvertures se fera dans un édifice ouvert au public. A titre indicatif, dates prévisionnelles : Notification : début février 2026 / Début de la période de préparation : début février 2026 / Début des travaux : début mars 2026. Durée du marché : 20 mois à compter de la date de la notification du marché au titulaire. Calendrier détaillé d’exécution effectué avec l'entreprise titulaire durant la période de préparation. Délai global d’exécution de 14 mois décomposé comme suit : Période de préparation : 1 mois à compter de la date prescrite par l’OS de démarrage. Délai d’exécution : 13 mois à compter de la date prescrite par l’OS de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel joint au DCE et du calendrier détaillé d’exécution établi durant la période de préparation. Un OS sera notifié au titulaire et vaudra OS de démarrage aux dates prévues par le calendrier détaillé d’exécution effectué durant la période de préparation. Visite du site obligatoire.-.

Informations complémentaires

MOE externe : SARL AEDIFICIO - 11 rue du Général Pierre - 91540 Mennecy. Edifice classé au titre des Monuments Historiques sur la liste de 1840. Travaux soumis au contrôle scientifique et technique des services de l’Etat (arts R.621-18 et svts du Code du Patrimoine). Travaux sur immeubles classés (arts R.621-11 et svts du Code du Patrimoine). Critères de jugement des offres : - Coût des travaux, 10 pts, 30 %, au regard de la DPGF. - Valeur technique et environnementale, 10 pts, 70 %, au regard du mémoire technique : -Méthodologie détaillée des interventions : compréhension du CCTP et de la spécificité du chantier (4 pts). -Moyens humains affectés à la réalisation du chantier (3 pts). -Moyens matériels et les dispositifs de sécurité prévus pour le chantier (1 pt). -Planning d’intervention détaillé par temps de tâches dans les délais indiqués au RC à l’article 3-2 dans la partie « Délai d’exécution » (1 pt). - Démarche environnementale : organisation de la gestion des déchets générés par le chantier (1 pts). Variante interdite. PSE obligatoire. A défaut de réponse à la PSE, l’offre du candidat sera déclarée irrégulière et rejetée sans être analysée. La PSE sera jugée au regard du critère Coût des travaux et sera retenue ou non, au choix du Pouvoir Adjudicateur, suivant un classement « offre de base » et « offre de base + prestation supplémentaire éventuelle ». Visite obligatoire du site. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une quelconque méconnaissance de l'existant pour réclamer un supplément à son marché. Demande de renseignements administratifs ou techniques par écrit uniquement sur la plateforme de dématérialisation http://www.xmarches.fr pour les candidats identifiés (rubrique « poser une question »). Financements : Ville de Troyes + Conseil Départemental de l’Aube, Etat/DRAC, Région Grand Est. Règlement des dépenses : virement bancaire. Avance : application arts R.2191-3 à R.2191-11 CCP. Retenue de garantie : Taux de 3 % (arts. R. 2191-32 à R. 2191-42 CCP) pouvant être remplacé par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Délai global de paiement 30 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement imposée mais il est interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (R2142-21-1° CCP) et de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements (R2142-21-2° CCP). Délai de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. En cas de négociation, délai de validité des offres négociées : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des propositions négociées. Négociations techniques et/ou financières avec les candidats ayant présenté une offre conforme ou régularisable. Les négociations débuteront par l’envoi d’une demande à l’ensemble des candidats via la plateforme Xmarches.fr, dans laquelle seront définies les conditions ainsi que les dates et heure limites de remise des offres négociées. Possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (R.2123-5 CCP). Instance chargée des procédures de recours : TA de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne - Tél:0326668687 / courriel:greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr / adresse internet http://chalons-en-champagne.tribunaladministratif.fr / Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : MAIRIE DE TROYES Place Alexandre Israël BP 767 10026 TROYES CEDEX- Tél:0325426847 /Courriel :commande.publique@ville-troyes.fr/ Adresse internet http://ville-troyes.fr/