Description

La commune de Condom souhaite procéder à la deuxième phase de restauration de la cathédrale St Pierre qui concerne la partie haute du clocher. La cathédrale de Condom est classé Monument historique. Ce marché est divisé en tranches correspondant aux différentes parties du clocher : Tranche ferme : couronnement. Tranche optionnelle 1 : étage du beffroi (niveau 4). Tranche optionnelle 2 : étage des grandes baies (niveau 3). Tranche optionnelle 3 : parements des deux pignons de la nef et contrefort d'angle. Il s'agit du deuxième marché de travaux lancé en procédure adaptée, l'ensemble des travaux envisagé en 4 phases de chantier n'excédant pas les seuils des procédures formalisées.

Informations complémentaires

DCE disponible gratuitement, et téléchargeable sur le site http://marches.gers.fr Dépôt électronique exigé. Signature électronique non exigée. Echantillons de pierre à remettre - informations dans le règlement de la consultation. Le délai d'exécution est de 9 mois pour la tranche ferme (dont un mois de préparation), et 8 mois pour chaque tranche optionnelle.Le tribunal territorialement compétent est, et pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64010 pau Cedex Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr