Description

TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT CLUB HOUSE DE L'ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS AU LOGIS-NEUF. A titre d’information : le commencement des travaux est prévu au cours du mois de juin 2026. Lots 01 - 02 - 04 : Il n'est pas prévu de tranche(s) optionnelle(s) Lot 03 : Il est prévu une tranche ferme et une tranche optionnelle : - Tranche ferme : Travaux Electricité CFA / CFO / CVC / PLOMBERIE - Tranche optionnelle O1 (TO-01) : Travaux d'installation d'une alarme intrusion Le délai affermissant de la tranche optionnelle est de DEUX (2) SEMAINES à compter de la notification du marché. - L’Administration choisit : o De ne pas prévoir une indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle o De ne pas prévoir une indemnité d’attente en cas d’affermissement de la tranche optionnelle avec retard. Le délai d'exécution des travaux est le suivant : - Lots 01 à 04 - TRANCHE FERME : Le délai global d'exécution de la tranche ferme de l'opération, tous lots confondus, est fixé à onze (11) semaines, y compris une période préparatoire de QUATRE (4) SEMAINES, à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux - Lot 03 - TRANCHE OPTIONNELLE (TO1) : En cas d'affermissement de la tranche optionnelle, le délai d'exécution du lot n°03 est prolongé de trois (3) semaines.

Informations complémentaires

Les visites du site pourront avoir lieu jusqu'à la date limite de remise des offres mais les candidats devront faire parvenir leur question écrite au plus tard le 30 MARS 2026 à 17H00. Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1, L.2131-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique. Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Prix actualisable. Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Plis à transmettre obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur www.achatpublic.com. Tous les détails de la consultation sont indiqués dans le règlement de la consultation (RC). Le soumissionnaire peut transmettre une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au RC. Info négociation : art 4.2 du Règlement de la Consultation. Critères de jugement des offres et modalités d'analyse des offres : cf. Article 4.1 du Règlement de la Consultation.