Description

Le présent marché porte sur les travaux de remplacement de la chaudière du Théâtre de Champagne à Troyes. Il s’agit de la phase n°3 de l’opération relative aux travaux de rénovation au Théâtre de Champagne. Les consultations relatives aux phases n°1 et n°2 liées à cette opération sont actuellement en cours de procédure : - La phase 1 porte sur la réfection d’une partie des circulations intérieures et est composée de 6 lots (Maçonnerie/Démolition ; Plâtrerie/Faux-plafonds ; Plomberie/Chauffage/RIA/Ventilation ; Serrurerie/Menuiserie ; Electricité ; Peinture/Revêtement), - La phase 2 porte sur la rénovation des étanchéités des terrasses, des baies du tambour du dôme et est composée de 6 lots (Maçonnerie/Echafaudage ; Couverture ; Etanchéité ; Menuiserie bois extérieure ; Ferronnerie/Menuiserie métallique ; Peinture). La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des articles L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique. La durée globale du marché est fixée à 6 mois à compter de la date de réception de la notification du marché au titulaire. Un calendrier détaillé d’exécution sera effectué avec l’entreprise titulaire durant la période de préparation afin de coordonner ses interventions avec les titulaires des différents lots des phases 1 et 2. Le délai d’exécution est de 9 semaines, y compris 3 semaines de préparation. La période de préparation d’une durée de 3 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. Le délai d'exécution des travaux de 6 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage conformément au calendrier détaillé d’exécution établit durant la période de préparation. L’ordre de service sera notifié au titulaire et vaudra ordre de service de démarrage aux dates prévues par le calendrier détaillé d’exécution. A titre ind-.

Informations complémentaires

Maîtrise d’œuvre externe : CDC Ingénierie & Conseil 29 rue des Martyrs 37 300 Joué-Les-Tours. Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres. Si négociation : 90 jours à compter de la date de remise des offres négociées. Le pouvoir adjudicateur procédera à des négociations financières avec les candidats ayant présenté une offre conforme ou régularisable. En application de l'article R.2123-5 du CCP, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Variante interdite. Pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Financement Ville de Troyes. Règlement des dépenses par virement bancaire. Avance : Il sera fait application de l'article L. 2191-2 du Code de la Commande Publique. Pas de retenue de garantie. Délai global de paiement 30 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le Maître d'ouvrage.dossier de consultation disponible gratuitement sur le profil acheteur http://www.xmarches.fr. Critères de jugements des offres : Coût des travaux noté sur 10 points, pondération 70%, jugé au regard de la DPGF; Valeur technique : notée sur 10 points, pondération 30% (Il est expressément indiqué que ce critère « Valeur technique » sera noté sur 30 points puis ramené à une note sur 10 points en vue de sa pondération) appréciée au regard : des moyens humains : organigramme, pouvoir des personnes, expériences, formations, qualifications (5 points) et matériels (5 points) affectés au chantier pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage; des modes opératoires mis en œuvre suivants les différents travaux à réaliser, en particulier la manutention de la chaudière à remplacer (10 points); de la méthodologie de recyclage et de la valorisation du matériel déposé (5 points);du planning prévisionnel d’exécution des travaux, détaillé par temps de tâches (préparation, approvisionnement, travaux, etc…), en tenant compte des contraintes du CCTP et des délais d’exécution (5 points).ndidats devront transmettre leur offre par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.xmarche Les cas.fr avant les dates et heures limites de réception des offres. La transmission sous support papier est interdite.demande de renseignements d'ordre administratif ou technique par écrit via la plateforme http://www.xmarches.fr pour les candidats identifiés dans les 6 jours calendaires qui précèdent la date de remise des offres. Réponse unique communiquée à l'ensemble des candidats par la Collectivité. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. Le pli pourra être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd rom, clé usb ...) ou sur support papier. Se reporter à l'article 10 du RC.Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-En-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-enchampagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal administratif.fr/. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de Troyes place Alexandre Israël B.P. 767 10026 Troyes Cedex, tél. : 03-25-42-33-45, courriel : commande.publique@ville-troyes.fr