Description

Travaux de remplacement et réfection des sols des city-stades de la Commune de Beaucaire

Informations complémentaires

Retrait du dossier de consultation : Il est remis gratuitement à chaque candidat et disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire. Type et forme du contrat : Il s'agit d'un marché ordinaire. Les travaux de décompose en deux tranches : - Tranche ferme : Travaux de remplacement des city-stades de la Moulinelle et de Puech Cabrier. Les travaux comprennent l’installation de chantier, la dépose de la structure et du sol, la remise en état du sol et le nivellement, la fourniture et la pose des équipements (structure complète), la fourniture et pose du gazon synthétique, le marquage au sol, et la fourniture et pose d’un panneau d’information. - Tranche optionnelle : Travaux des city-stades du champ de foire. Les travaux comprennent l’installation de chantier, la dépose du sol, la remise en état du sol et le nivellement, la fourniture et pose du sol souple, le marquage au sol, et la fourniture et pose d’un panneau d’information, ainsi que l’aménagement d’une bande entre les 2 city stades existants. Durée du contrat ou délai d'exécution La durée du contrat se confond avec le délai d’exécution. Le délai d'exécution des prestations est proposé par le candidat dans l’acte d’engagement. L’exécution du marché débute à compter de la date fixée par l’ordre de service. (Date prévisionnelle de commencement : Le 1er mars 2025) Les travaux et prestations devront être terminés avant le 15 juin 2025 (Sauf pour la tranche optionnelle n°1). Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget de la Ville de Beaucaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Cautionnement et garanties exigées : Article 8 et 9 du CCAP Forme juridique du groupement : Article 2.2 du RC Renseignements complémentaires : Article 9.1 du RC Négociation : Article 8.3 du RC Information des candidats non retenus : Article 9.3 du RC Conditions de remise des offres et des candidatures : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches-securises.fr Procédures de recours et voies de recours : Article 9.2 du RC Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES CEDEX 9 Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Fax: 04 66 36 27 86 Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/