Description

La présente consultation concerne la mise en séparatif du réseau d'assainissement Route de Faucogney (RD72) à SAINT-GERMAIN (70). Le marché sera un marché de travaux.

Informations complémentaires

Visite sur site et/ou consultation sur place Sans être obligatoire, une visite sur site est vivement conseillée. Elle est laissée au soin du candidat. Contact : représentant de la Maîtrise d'oeuvre : David DUJARDIN (BC2I) - Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Lure ZA de la Saline - rue des Bernier - BP50 - 70200 LURE Représentant du Maître d'Ouvrage : Isabelle ARNOULD - Maître d'oeuvre : BC2I 6, rue Derrière le Mottet 70000 Colombe-Lès Vesoul Représentant du Maître d'oeuvre : David DUJARDIN - Durée du marché ou délai d'exécution : 14 semaines - Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2024 Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Remise des offres uniquement via le profil acheteur : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Voies de recours Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.