Description

Il s'agit d'un marché de travaux à tranches : -Tranche ferme : Travaux de mise en peinture des sanitaires du rez-de-chaussée, du premier étage et deuxième étage (locaux de formation); - Tranche optionnelle n°1 : Travaux de mise en peinture des sanitaires du sous-sol, des 3ème, 4ème et 5ème étages. La décision d'affermir ou non la tranche optionnelle interviendra dans les 6 mois suivant la notification du marché. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera versée. Pour la tranche ferme et la tranche optionnelle, le délai d'exécution global des travaux est fixé à 6 mois maximum à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux de chaque tranche. Le délai et la période d'exécution seront précisés dans l'ordre de service de démarrage. Une Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) est exigée par l'acheteur : Fourniture et pose de plaques de protection inox ou PVC sur certaines portes. Chaque candidat doit chiffrer la PSE dans son offre. A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière. Le CNFPT déterminera au moment de l'attribution du marché si la PSE est intégrée au marché ou non (exécution dans le cadre de la tranche ferme)

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://cnfpt.marches-publics.info/ Code NUTS : FRE11 L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NONInstance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée, BP 2039 59014 Lille Tél : 0320631300 Fax : 0320631347Mel : greffe.ta-lille@juradm.fr Web : https://www.telerecours.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée, BP 2039 59014 Lille Tél : 0320631300 Fax : 0320631347Mel : greffe.ta-lille@juradm.fr Avant remise de leur offre, les candidats devront obligatoirement avoir procédé sur le site à la reconnaissance des installations existantes, de la nature des travaux à effectuer, de leur étendue, des conditions de leur réalisation. Les modalités d'organisation de la visite sur site sont précisées dans le règlement de la consultation. Une attestation de visite sera remise aux candidats. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://cnfpt.marches-publics.info