Description

Dans le cadre des travaux portant sur la requalification des berges de Seine, la ville de Troyes a pour projet de réhabiliter et mettre en valeur les berges du canal de Nervaux en supprimant les anciens Sheds partiellement effondrés afin de conforter la berge rive droite du canal entre le pont Mitantier et le pont Charlemagne sur les berges du canal. Ces travaux concernent la reconstruction et/ou la réhabilitation du mur de soutènement des berges située sur les parcelles cadastrées AY 157, 156, 154. La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des articles L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique. La durée globale du marché est fixée à 24 mois à compter de la date de réception de la notification du marché au titulaire.Le délai d’exécution est de 26 semaines, y compris 6 semaines de préparation. La période de préparation d’une durée de 6 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. Le délai d'exécution des travaux d’une durée de 20 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage. A titre indicatif : - date prévisionnelle de notification : mi-septembre 2024; - date prévisionnelle de début de la période de préparation : fin octobre 2024; - date prévisionnelle de début des travaux : novembre 2024-.

Informations complémentaires

Maîtrise d’œuvre externe : DEGIS - 34 rue du Lieutenant Colonel Beaulieu - 51 100 Reims.Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres. Si négociation : 90 jours à compter de la date de remise des offres négociées. Le maître d'ouvrage procédera à des négociations financières avec les candidats ayant présenté une offre conforme ou régularisable. En application de l'article R.2123-5 du CCP, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Variante interdite. Pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Financement Ville de Troyes. Règlement des dépenses par virement bancaire. Avance : Il sera fait application de l'article L. 2191-2 du Code de la Commande Publique. Pas de retenue de garantie. Délai global de paiement 30 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le Maître d'ouvrage. Dossier de consultation disponible gratuitement sur le profil acheteur http://www.xmarches.fr. Critères de jugements des offres : Valeur technique : notée sur 10 points, pondération 60% appréciée au regard : des moyens humains (fourniture d’un organigramme, des CV, des rôles des membres de l’équipe projet) et les moyens matériels alloués au chantier pour répondre au besoin du maître d’ouvrage (2 points); de la méthodologie mise en œuvre en phase de préparation et pour l’ensemble de la réalisation des travaux, organisation et détails techniques du procès d’exécution des prestations (6 points) ; - du planning prévisionnel d’exécution des travaux, détaillé par temps de tâches (préparation, approvisionnement, travaux, etc…), en tenant compte des contraintes du CCTP et des délais d’exécution (2 points). Coût des travaux noté sur 10 points, pondération 40%, jugé au regard du Détail Quantitatif Estimatif; Les candidats devront transmettre leur offre par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.xmarche Les cas.fr avant les dates et heures limites de réception des offres. La transmission sous support papier est interdite. Demande de renseignements d'ordre administratif ou technique par écrit via la plateforme http://www.xmarches.fr pour les candidats identifiés dans les 6 jours calendaires qui précèdent la date de remise des offres. Réponse unique communiquée à l'ensemble des candidats par la Collectivité. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. Le pli pourra être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd rom, clé usb ...) ou sur support papier. Se reporter à l'article 10 du Règlement de la Consultation.Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne 25, rue du Lycée 51036 Châlons-En-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-enchampagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal administratif.fr/. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de Troyes place Alexandre Israël B.P. 767 10026 Troyes Cedex, tél. : 03-25-42-33-45, courriel : commande.publique@ville-troyes.fr