Description

Réaménagement de la voirie existante par le biais d'un marché de travaux

Informations complémentaires

1-Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter les lieux d'exécution du marché. La visite n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 2- La forme retenue pour l’exécution du contrat est à tranches en application des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique. Tranche ferme : Aménagement rue Flandre Dunkerque, rue du Prieuré et rue Emery Gratton. Tranche optionnelle n°1 : Aménagement rue Edouard Herriot, rue du 8 Mai, rue Fontaine Georgette et rue des Sources. Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non-affermissement d'une tranche optionnelle. 2-L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique. 3-Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite de préférence via le profil d'acheteur. L’acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 4-La durée du marché est fixée à compter de la date de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d’exécution des prestations commence à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par ce dernier dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes suivantes : Tranche ferme : Aménagement rue Flandre Dunkerque, rue du Prieuré et rue Emery Gratton 13 semaines à compter de l’OS de démarrage (hors période de préparation) Tranche optionnelle n°1 : Aménagement rue Edouard Herriot, rue du 8 Mai, rue Fontaine Georgette et rue des Sources 12 semaines à compter de l’OS de démarrage (hors période de préparation). Comme indiqué à l’article 3 du CCTP, dans le cas où la tranche optionnelle serait affermie (date prévisionnelle d’affermissement en avril 2026) alors la première partie du chantier se terminera avant la saison estivale soit le 3 juillet 2026 et la seconde partie du chantier reprendra le 31 août 2026. L'arrêt de chantier pour la saison estivale et la reprise des travaux seront prononcés par ordre de service.