Description

Travaux d'amélioration de la performance énergétique et du confort thermique de l'école maternelle Armand Rousseau en 3 lots séparés. L'école maternelle est en RDC excepté une petite élévation en R+1 correspondant au logement de fonction de la directrice d'établissement. Le périmètre technique est le suivant : Ravalement et isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble des façades, avec matériau biosourcé ; Remplacement des menuiseries extérieures de l'ensemble des façades, ainsi que des lanterneaux en terrasse ; Ventilation simple flux des locaux sanitaires et installation d'une CTA dans le réfectoire ; Installation de protections solaires ; Réfection et isolation de l'étanchéité de la toiture terrasse du R+1 ; Sécurisation des toitures terrasses. C'est un établissement recevant du public (ERP) de type R et de 4ème catégorie. Contraintes et points sensibles : Travaux réalisés majoritairement durant les congés scolaires et pour partie en site occupé ; Possibilité de maintenir les échafaudages en site occupé afin d'optimiser le délai d'exécution durant les vacances scolaires ; La réalisation de travaux en site occupé n'est pas envisageable pour les façades donnant sur la cour et les salles de classes (bâtiment en seul RDC). Des travaux de finition, non bruyants, peuvent être envisagés en site occupé pour les autres façades (en R+1). Une attention toute particulière devra être portée sur la conservation des existants comme l'auvent sur cour. Objectif du lancement des premiers travaux pour Pâques 2025.

Informations complémentaires

La visite n'est pas obligatoire mais fortement conseillée dans les conditions indiquées à l'article 2.3 du règlement de la consultation. Les marchés sont à prix forfaitaire, révisable. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R.2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Durée du marché : 22 mois à titre indicatif (pour les marchés de travaux) pour les lots 1 et 3 et Durée du marché : 25 mois à titre indicatif (pour les marchés de travaux) pour le lot 2. La durée de chacun des marchés court de sa notification jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes :la notification du décompte général et définitif (DGD) du marché, sans réserve, au titulaire, et l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA). Le détail des délais d'exécution des prestations pour chaque lot est donné aux articles 3.2.1et 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).Pour chaque lot, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; En qualité de membres de plusieurs groupements. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'intégralité des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. En revanche, l'appréciation des capacités du groupement est globale. A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments décrits à l'article 3.1 du présent règlement de consultation. La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation. Cependant, afin d'éviter que la défaillance d'un membre du groupement puisse nuire à l'enchainement des tâches, induisant un allongement du délai contractuel et un éventuel surcoût, le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement SOLIDAIRE pour lequel chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Les conditions d'exécution du contrat résultant de la présente consultation comportent des considérations environnementales détaillées à l'article 1.5.2 du CCAP.