Description

Transformation de la cuisine de l'école maternelle, 4 place Jean-Baptiste Clément 75018 PARIS, opération traitée en quatre lots juridiques : Lot 1 : Tous corps d'état Lot 2 : CVC/Plomberie Lot 3 : Électricité CFO - CFA Lot 4 : Equipement de cuisine Pour chaque lot, les prestations sont traitées à prix global et forfaitaire, les prix sont révisables. La durée du marché est de 23 mois. Le délai d'exécution est de 7 mois, il est précédé d'une période de préparation d'1 mois. Nature des travaux : Le programme prévoit les travaux fonctionnels suivants sur une surface d'environ 300 m² : - La création d'une extension au sous-sol d'une cour intérieure pour étendre la cuisine, - La transformation du parking des véhicules en locaux de cuisine et en zone import/export pour vélos triporteurs électriques, - La création d'une cuisine de production en lieu et place de l'office de réchauffage, - La création de chambres froides, - La création d'un local Poubelles, - La mise en oeuvre d'un bac à graisse et d'un réseau enterré d'évacuation des eaux grasses, - Le transfert de la laverie de vaisselle du sous-sol au RdC, - La création de locaux du personnel de cuisine au RdC, - Le déménagement de la salle des maitres du RdC au R+1, - La création d'une CTA dédiée au réfectoire au RdC répondant aux règles de renouvellements d'air de la SEGC, - La suppression du monte-charges sale, - La remise en peinture et la réfection des faux-plafonds du réfectoire. Enjeux, contraintes : voir article 1 du règlement de la consultation

Informations complémentaires

Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature et de l'offre sont établis en langue française. À défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française. Si le candidat présente sa candidature sous la forme d'un DUME ce dernier doit être rédigé en français. Conformément à l'article R2113-1 du Code de la commande publique, il est possible de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. La durée du marché est de 23 mois, elle court de la notification du marché jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : - la notification du décompte général et définitif (DGD) du marché, sans réserve, au titulaire ; - l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA). La durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction. Les conditions d'exécution du contrat résultant de la présente consultation comportent des considérations environnementales détaillées à l'article 1.5.2 du CCAP. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R.2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Pour chaque lot, il est interdit aux candidats de présente plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'intégralité des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. En revanche, l'appréciation des capacités du groupement est globale. La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation mais le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement SOLIDAIRE pour lequel chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. En effet, la défaillance d'un membre du groupement pourrait nuire à l'enchainement des tâches induisant un allongement du délai contractuel et un éventuel surcoût. A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments décrits à l'article 3.1 du règlement de consultation.A l'appui de leur candidature, les candidats transmettent les éléments suivants :- Le formulaire DC1 (lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants) ou équivalent, dûment complété et comprenant notamment : une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés L.2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique. À ce titre, les candidats veilleront à répondre à la rubrique F1 du formulaire DC1 (case à cocher). - Le formulaire DC2 (déclaration du candidat ou du membre du groupement) ou équivalent, dûment complété. Ces formulaires et leurs notices d'utilisation sont téléchargeables sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat