Description

Il s'agit d'un marché de travaux ordinaire à prix unitaires. Le montant total des travaux est estimé à 292 000 euro(s) HT Les prix sont révisables dans les conditions du CCAP. Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé dans la pièce Devis Quantitatif et Estimatif du présent marché en se basant sur les quantités réelles réalisées

Informations complémentaires

La consultation est conduite sous la forme de la procédure adaptée ouverte, en vertu des articles L 2123-1, 1° et R.2123-1, 1° du Code de la commande publique. Aucune variante n'est exigée par l'acheteur. Les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées. Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). Aucune dérogation au C.C.T.P. (sauf erreur et non-conformité aux normes) ne sera acceptée. Pour obtenir tous les renseignements administratifs et/ou techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par l'intermédiaire du profil d'acheteur www.marches-publics.info/, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Passé ce délai, les demandes ne seront pas prises en compte. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 7 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres. Financement par le budget annexe Eau potable de Colmar Agglomération. Les informations relatives aux délais d'exécution sont indiquées dans les documents de la consultation et plus particulièrement l'acte d'engagement. Le délai d'exécution des travaux commence à la date fixée dans l'ordre de service de démarrage du chantier. La période de préparation débute à la notification du marché. Paiement des sommes dues par virement dans un délai maximum de 30 jours, en application des articles L 2192-10 à L 2192-14 et R 2192-12 à R 2192-36 du Code de la commande publique. Les modalités de retrait du DCE, de constitution des candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et des offres sont indiquées dans le règlement de consultation. La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire