Description

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de génie civil sur un ouvrage visé actuellement par un arrêté de péril, incluant les postes/prestations suivantes : de travaux de terrassement, mise en place de batardeaux, de soutènement, de génie civil incluant béton armé, et mise en oeuvre de parois clouées avec tirants et béton projeté, de maçonneries et de réseaux associés, comprenant l'ensemble des études d'exécution, missions géotechniques G3, installations de chantier, ouvrages provisoires, ouvrages définitifs, dispositifs de drainage et de protection, ainsi que la remise en état des abords et des voiries.

Informations complémentaires

Critères d'attribution : Prix : 60 points - Valeur technique : 15 points - Phasage détaillé de l'opération : 15 points - Performance en matière de protection de l'environnement : 5 points - Organisation mise en oeuvre pour le respect du délai contractuel : 5 points En application des dispositions de l'article L 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire à hauteur de 300 heures minimum. La durée de la période de préparation est d'un mois, qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution, et commencera à courir à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution est fixé à 4 mois qui commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service (OS) qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.