Description

La présente consultation concerne la réalisation de travaux de réhabilitation du 13 rue Thiers.

Informations complémentaires

Les sous-critères de la valeur technique (60%) sont décomposées comme suit : - Mode opératoire : Le mode opératoire d'exécution pour la réalisation des travaux (analyse du site, études, fabrication/commande/approvisionnement, pose, contrôle des travaux, levée de réserves, …), et le respect des délais du planning d’exécution et des règles d’hygiène et de santé sur le chantier : sur 30 points ; - Organisation chantier : La description détaillée des moyens matériels et des moyens humains (nombre, années d’expériences et qualifications) : sur 20 points ; - Démarche environnementale, gestion des nuisances et gestion des déchets : Les dispositions concernant la gestion et la réduction des nuisances, les mesures spécifiques liées au projet et au site, la protection de l’environnement et la gestion des déchets et leur traçabilité : sur 10 points. L'attention des candidats est attirée sur l'importance du contenu du mémoire technique et des fiches techniques permettant d'attribuer les notes techniques en fonction des critères de jugement des offres. L’acheteur impose une variante obligatoire pour le lot 14 : Chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaire comme suit : - Remplacement des radiateurs de base par des radiateurs décoratifs. La variante est obligatoirement chiffrée par les candidats. L’acheteur se réserve la possibilité de retenir ou non la variante en lieu et place de l’offre de base au moment de l’attribution du marché. La durée du marché se confond avec son délai d’exécution. Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 18 mois y compris période de préparation, congés et levées des réserves, et commence à compter de la notification du marché. Dans le cadre de la présente consultation, l’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats. La négociation éventuelle portera sur tout ou partie des éléments de réponse aux critères de jugement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de communication électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://marches.ternum-bfc.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=696037&orgAcronyme=s8i Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe. ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal- administratif.fr.