Description

Marché de travaux de réfection de la toiture des ateliers et des bureaux du CTM de la ville de Troyes. L’attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé par le personnel de l’établissement. Procédure adaptée (arts L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du CCP). Marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire. Consultation de 3 lots (art. L.2113-10 du CCP) : Lot 1 : Renforcement de charpente métallique. Lot 2 : Désamiantage. Lot 3 : Couverture sèche. Consultation concernant uniquement la relance des lots suivants : Lot 1 : déclaré sans suite pour motif d’infructuosité par décision D2025/0034 car aucune offre n’a été reçue. Lot 3 : déclaré sans suite pour motif d’infructuosité par décision D2025/0051 en raison de la réception d’une unique offre jugée inacceptable. Le lot n°2 a été attribué lors de la précédente consultation.Durée globale : marché public conclu à compter de sa date de notification jusqu’à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. Délai global d’exécution tous corps d’état confondus de 17 semaines y compris la période de préparation. Période de préparation, pour chacun des lots, de 8 semaines qui débutera à compter de la date prescrite par l’OS de démarrage. Délai d’exécution propre à chacun des lots qui débutera à compter de la date prescrite par l’OS de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution établi durant la période de préparation. A titre indicatif : - date prévisionnelle notification : Nov-Déc 2025 / - date prévisionnelle début de la période de préparation : Février 2026 / - date prévisionnelle travaux : Avril 2026. Visite obligatoire du site effectuée uniquement sur rendez-vous.-.

Informations complémentaires

Variante interdite. Pas de prestations supplémentaires éventuelles. Critères de jugement des offres : Lot1-Coût des travaux, 100 pts, pondération 60%, au regard du montant de la DPGF. Valeur technique, 100 pts, 40%, au regard du mémoire technique : Sous-critère(SC)1 : qualité et cohérence des moyens matériels et humains mis en oeuvre spécifiquement sur ce chantier, 5 pts coef 8 = note sur 40. SC2 : pertinence de la méthodologie d’intervention mise en oeuvre pour la réalisation des prestations et la gestion des contraintes, 5 pts coef 8 = note sur 40. SC3 : démarche environnementale de l’entreprise en ce qui concerne les mesures mises en place pour réduire la production de déchets en amont, en cours et en aval du chantier, 5 pts coef 4 = note sur 20. Lot2-Coût des travaux, 100 pts, pondération 60%, au regard du montant de la DPGF. Valeur technique, 100 pts, 40%, au regard du mémoire technique : SC1 : description des installations de chantier prévues pour la réalisation des prestations en site occupé, 5 pts coef 10 = note sur 50. SC2 : description du processus de retrait des matériaux amiantés ainsi que la méthodologie de dépose des couvertures fibro-ciment, 5 pts coef 10 = note sur 50. Lot3-Coût des travaux, 100 pts, pondération 60%, au regard du montant de la DPGF. Valeur technique, 100 pts, 40%, au regard du mémoire technique : SC1 : qualité et la cohérence des moyens matériels et humains mis en oeuvre spécifiquement sur ce chantier, 5 pts coef 8 = note sur 40. SC2 : mesures de sécurité mises en oeuvre pour l’accès à la couverture et la gestion des contraintes, 5 pts coef 8 = note sur 40. SC3 : démarche environnementale de l’entreprise en ce qui concerne les mesures mises en place pour réduire la production de déchets en amont, en cours et en aval du chantier, 5 pts coef 4 = note sur 20. Demande de renseignements administratifs ou techniques par écrit via la plateforme de dématérialisation http://www.xmarches.fr pour les candidats identifiés (rubrique « poser une question »). Financements : Ville de Troyes. Règlement des dépenses : Virement bancaire. Avance : application, le cas échéant, des arts R2191-3 à 11 du CCP. Retenue de garantie : sans objet. Délai de paiement : 30 jours. Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement imposée mais il est interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (R2142-21-1° CCP) et de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements (R2142-21-2° CCP). Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. En cas de négociation, délai de validité des offres négociées : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des propositions négociées. Négociations techniques et/ou financières avec les candidats ayant présenté une offre conforme ou régularisable. Les négociations débuteront par l’envoi d’une demande à l’ensemble des candidats via la plateforme Xmarches.fr, dans laquelle seront définies les conditions ainsi que les dates et heure limites de remise des offres négociées. Possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (R.2123-5 CCP). Instance chargée des procédures de recours : TA de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne-Tél:0326668687/courriel:greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr/adresse internet:http://chalons-enchampagne.tribunaladministratif.fr/Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : MAIRIE DE TROYES Place Alexandre Israël BP 767 10026 TROYES CEDEX/Tél:0325426847/courriel:commande.publique@ville-troyes.fr/adresse internet:http://ville-troyes.fr/