Description

- Objet du marché (cf. art 2-1 du règlement de la consultation) Le présent règlement de consultation (RC) concerne un marché de travaux en vue d'un réaménagement de la base d'aviron communautaire. - Forme du marché (cf. art 3-1 du règlement de la consultation) La consultation donnera lieu à un marché conclu à prix forfaitaires pour chacun des lots. - Durée du marché - Délais d'exécution (cf. art 3-2 du règlement de la consultation) La durée globale du marché de travaux débutera à compter de la date de notification, prendra fin au terme de l'année de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai le cas échéant. Le délai de préparation est d'un mois, il débutera à compter de la réception de l'ordre de service. Le délai global d'exécution des travaux est de neuf mois, il débutera à compter de la réception de l'ordre de service

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - Durée de validité des propositions (cf. art 4-1 du règlement de la consultation) Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la limite fixée pour la réception des dernières offres. - Jugement des offres (cf. art 7-2 du règlement de la consultation) Il est demandé aux candidats de présenter leur mémoire technique dans l'ordre des sous-critères suivants Les sous-critères suivants s'appliquent pour les 8 lots. 1. Valeur technique notée sur 100 selon une valeur croissante de mérite, pondéré à 6, sur la base du mémoire technique (10 pages maximum) * Qualité et pertinence de l'équipe dédiée à la mission (étude, encadrement, exécution). Moyens humains propres à l'entreprise, appréciés à partir des diplômes et CV des différents intervenants : note sur 35. * Qualité et pertinence du processus de validation des écrits et des moyens de communication mis en place. Participation à la plateforme collaborative prévue par l'acheteur public : note sur 20. * Qualité et pertinence de la méthode de travail proposée (méthodologie / organisation du projet / phasage pour chaque corps de métier / planning) : note sur 30. * Qualité et pertinence de la politique environnementale sur la gestion des dépôts issus des travaux sur les bâtiments : note sur 15. 2. Prix des prestations noté sur 100, pondéré à 4 Le montant pris en compte sera celui indiqué en HT sur la décomposition du prix global et forfaitaire. Le prix sera noté de la façon suivante : 100 pour le prix total le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix total HT le moins cher / prix total HT proposé) x 4. Chaque note sera arrondie à la 2ème décimale, selon les règles traditionnelles d'arrondi. * Si la troisième décimale est inférieure à 4, la deuxième décimale reste inchangée ; * Si la troisième décimale est supérieure à 4, la deuxième décimale est augmentée d'une unité. En cas d'égalité de points entre les soumissionnaires, l'offre la mieux classée au titre du critère technique sera privilégiée. - Négociations (cf. art 8 du règlement de la consultation) L'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité. - Instance chargée des procédures de recours - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours (cf. art 10 du règlement de la consultation) Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76005 Rouen cedex e-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr. Téléphone : 02.35.58.35.00 Fax : 02.35.58.35.03