Description

- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix unitaires. - Le présent marché court de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai d'exécution estimé par le maître d'oeuvre est de 111 jours calendaires éventuellement fractionnables à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux (compris période de préparation de 21 jours calendaires)

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - annexe: clauses de dématérialisation - Variantes: Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également présenter une offre comportant des variantes techniques. Cette variante portera uniquement sur des propositions concernant la passerelle et contrôles d'accès. - Insertion sociale par le travail: cf. article 4-7-1 du règlement de la consultation Cette opération fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit de personnes en difficulté. Aussi, le Cahier des Charges la considère expressément comme une des conditions d'exécution du marché. Cette action pourra revêtir plusieurs formes. Le chargé de mission « clause Insertion » fera une proposition en volume horaire d'insertion en tenant compte du coût du marché, de sa technicité et de la durée du chantier. Cette estimation sera ensuite soumise à la validation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre et sera inscrite dans le CCAP. Ce nombre d'heures sera au minimum de 105 heures. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la démarche d'insertion, la Direction de la Cohésion Sociale de la Ville du Havre, a mis à disposition une ingénierie d'insertion ayant pour objet : -D'assister les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre pour les renseigner sur les différents dispositifs d'insertion prévus dans le cadre de l'appel à la concurrence, -D'assister les entreprises attributaires pour la mise en oeuvre de leur engagement relatif à l'insertion en fonction des spécificités du chantier et en relation avec le maître d'oeuvre, -De proposer des publics susceptibles de bénéficier des mesures d'insertion avec le concours des organismes spécialisés, étant précisé toutefois que les entreprises conservent la liberté du choix de ces publics pour répondre à leur engagement. M. Eric GOLHEN peut être joint aux coordonnées suivantes : Maison Municipale du Bois au Coq, 10 rue Pierre Morgand - 76620 LE HAVRE - Tél: 02.35.41.41.70 -mail: clauseinsertion@lehavre.fr - Le délai de validité des propositions est de 180 jours, soit 6 mois à compter de la date limite fixée pour la remise de la dernière offre. - Critères de jugement des offres: voir article 7 "Jugement des propositions" du règlement de la consultation 1- Valeur technique (Coefficient de pondération : 1.5) notée sur 10 2- Prix des prestations (Coefficient de pondération : 1) : Note sur 10 attribuée au regard du détail quantitatif et estimatif - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Cedex 1 / Tél : 02 35 58 35 00 - Fax : 02 35 58 35 03 / greffe.ta-rouen@juradm.fr