Description

La présente consultation concerne une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la maison de la Technopole à Angers. La part indicative de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixé à 1 754 600 euros H.T pour la tranche ferme et à 710 000 EUR H.T pour la tranche optionnelle (valeur avril 2024). Description: Les missions de maitrise d'oeuvre objet du présent marché seront conduites dans le cadre d'opération de réhabilitation. Les missions de bases du présent marché sont les suivantes : Etudes d'esquisse, études d'avant-projet, études de projet, assistance à la passation des contrats de travaux, visa des études d'exécution et de synthèse de contrôle renforcé, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception. Les missions complémentaires du présent marché sont les suivantes : études de diagnostic, étude d'exécution partielle, simultation thermo dynamique (STD), facteur lumière jour (FLJ), synthèse des documents d'étude (SYN), bilan carbone / analyse de cycle de vie. Une mission OPC en tant que prestation supplémentarie éventuelle est également prévue. La durée du marché commencera dès réception de la notification et s'achèvera à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement (prévue à l'article 44.1 2°alinéa du CCAG-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée prévisionnelle du marché est de 43 mois incluant la GPA.

Informations complémentaires

Sur le profil acheteur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas télécharger le dossier de consultation de manière anonyme mais de s’identifier et de renseigner une adresse électronique valide et régulièrement consultée. L’acheteur ne pourra être tenu responsable de la méconnaissance des modifications et/ou des réponses aux questions par les candidats qui ne se seront pas identifiés et des erreurs d’adresse électronique. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation, ainsi que les sous-critères de jugement des offres. La signature des documents n’est pas exigée au stade de la remise des offres. Il sera demandé, en fin de procédure, à l’attributaire de signer électroniquement l’acte d’engagement, selon les modalités définies au règlement de la consultation. Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. La signature électronique est exigée uniquement pour l'entreprise attributaire. Une visite sur site est conseillée. Ce marché comprend une obligation relative à la clause sociale.