Description

Mise en conformité de la station d'avitaillement de la Ciotat Lot 1 Génie civil / VRD / Terrassement / Démolition Lot 2 Tuyauterie / Equipement pétrolier / Electricité / Incendie

Informations complémentaires

Les offres sont examinées en fonction des critères pondérés suivants : - Prix : 60 % - Valeur technique : 30 % Sous-critère A : Pertinence des moyens humains mis à disposition, organisation de l'équipe par rapport au chantier à mener et pertinence de la méthodologie d'exécution notamment au regard du planning détaillé pour la réalisation des travaux : 50 % Sous-critère B : Adéquation des moyens matériels prévus pour la réalisation des travaux : 50 % - Valeur environnementale : Qualité et pertinence des propositions en matière environnementale spécifiques aux chantiers du marché à proximité immédiate ou directement dans le milieu marin. : 10% Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera à la réception des travaux sans réserve ou, à défaut, lors de la levée de la dernière réserve. Le marché est soumis à la garantie de parfait achèvement d'un délai de 12 mois. Le marché n'est pas reconductible. Délai d'exécution : 26 semaines Dossier de consultation disponible via https://marchespublics.ampmetropole.fr. Le candidat doit fournir une adresse mail valide et consultée régulièrement. Pour tous renseignements complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Règlement de la Consultation. Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 9.1 du Règlement de la consultation. Informations sur les recours : le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.