Description

La présente consultation a pour objet la relance des lots 1 et 4 d'un marché de travaux pour la construction d'une salle multisports sur l'emprise d'un court de tennis existant pour la commune de Septeuil (78), du fait de leur résiliation. La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 du code de la commande publique. Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution de l'opération est précisé au CCAP et/ou acte d'engagement

Informations complémentaires

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. La présentation d'offres variante n'est pas autorisée dans le cadre de la présente consultation. Le lot 4 comprend une prestation supplémentaire. Conformément à l'article R2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier le ou les candidats les mieux classés, sur tout ou partie des éléments composant leur offre. Le marché pourra également être attribué sur la base des offres initiales (sans négociation). Dans le cas de négociations, celles-ci seront menées avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr