Description

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de travaux relatif à la réhabilitation thermique du siège et la restructuration du parking, pour la Communauté de Communes Les Portes de l'Ile-de-France (CCPIF)(78). Ce marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la commande publique. Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution de l'opération est estimé à 7 mois. Il comprend la période de préparation, de commande et le délai d'exécution des travaux. La période de préparation est fixée à 1 mois (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). Les délais d'exécution, comprenant les périodes de préparation, sont proposés par les candidats dans l'Acte d'Engagement. Ouverture de chantier : semaine 21 Réception de chantier : semaine 47

Informations complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite dans les délais fixés par le présent règlement de la consultation (article 3.3) uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.info/ L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées à condition qu'une offre, répondant à la solution de base soit remise. Le candidat qui souhaite présenter des variantes supplémentaires doit apporter les précisions utiles à l'analyse de son offre et les modifications éventuelles du Cahier des Clauses Techniques Particulières afin de l'adapter à la variante proposée. Le marché ne comprend pas de variante obligatoire. La présente consultation comporte les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes : LOT01b. Terrasse extérieure. LOT08. Aménagements extérieurs (terre végétale, engazonnement, plantation) Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr