Description

La présente consultation a pour objet la construction des vestiaires du football pour la commune de Feucherolles (78).Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° et suivants du code de la commande publique. La description des interventions et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et dans les documents qui leur sont annexés. Le marché prend effet à compter de la notification du marché jusqu'à la réalisation de la réception des travaux. Le délai d'exécution est fixé dans le planning du dossier de consultation de la maitrise d'oeuvre. Les travaux, objet du présent marché, devront être réalisés dans un délai global d'exécution tous corps d'état de 10 mois. La présente consultation n'est pas décomposée en tranches. Le marché ne prévoit pas de variantes ni de PSE ou de variantes obligatoires. Le marché est conclu sur la base d'une DPGF

Informations complémentaires

Les questions et demandes de renseignements d'ordre administratif et technique devront obligatoirement passer par la plateforme de dématérialisation de la collectivité. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Si l'acheteur met en oeuvre les négociations, il envisage de les mener avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex