Description

La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de construction de la Maison de Médicale de BONNIERES-SUR-SEINE (78) pour la CCPIF, notamment la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, il est estimé à 8 mois, dont une période de préparation d'une durée d'un (1) mois. Ce délai est un délai enveloppe d'exécution des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état (lots). Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d'exécution estimé pour le présent lot est de 5 mois. Date de démarrage prévisionnel : octobre 2026

Informations complémentaires

Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Visite de site libre conseillée : les entreprises peuvent se rendre librement sur le site. Elles feront état de cette visite dans leur mémoire technique. La consultation initiale était allotie au sens des articles R 2113-2 et R 2113-3 du code de la commande publique en 11 lots. La présente consultation ne concerne que la relance du lot n°5 : « Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Plafonds Suspendus » du fait de sa résiliation. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. La présente consultation comprend les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 5.5.1 - Option n°1: contrôle d'accès par poignée à code 5.5.2 - Option n°2: contrôle d'accès par serrure électronique La présente consultation ne prévoit pas de variantes obligatoires. Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr