Description

Marché de travaux pour la rénovation de l'école Espelido de la Commune de Mallemort de Provence. La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° et R2172-1 du Code de la Commande Publique. Il s'agit d'un marché ordinaire à prix forfaitaire visant à faire réaliser des travaux de réhabilitation comprenant des missions de : désamiantage (lot1), Gros oeuvre, étanchéité, menuiseries extérieures, plâtrerie, peinture, ITE (lot2), dans un calendrier contraint, en site occupé.

Informations complémentaires

- Le règlement de consultation précise les informations à communiquer pour permettre l'évaluation de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats -le contenu détaillé des dossiers de candidature, des offre, ainsi que les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres sont précisés au Règlement de la consultation. Pour tout renseignement complémentaire, les demandes passent par le profil acheteur: http://www.marches-securises.fr. - toutes les conditions portant sur les pièces à fournir, les modalités d'envoi, les questions, les critères d'attributions, etc., sont précisées dans le règlement de la consultation. - la durée du marché: Le marché débute à compter de sa notification et s’achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement; Le délai d'exécution global est de près de 5 mois.