Description

Marché de travaux d'extension de l'école maternelle Espelido La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° et R2172-1 du Code de la Commande Publique. Les grands travaux portent sur : démolitions, VRD, aménagement paysager, GO, étanchéité, carrelage / faïence, ossature, charpente bois, bac acier, menuiseries extérieures bois, plâtrerie, sol souple, menuiseries intérieures, mobilier, peinture, nettoyage, électricité Cfo Cfa, CVC, plomberie sanitaires. Il s'agit d'un marché ordinaire à prix forfaitaire

Informations complémentaires

- Le règlement de consultation précise les informations à communiquer pour permettre l'évaluation de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats -Le contenu détaillé des dossiers de candidature, des offre, ainsi que les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres sont précisés au Règlement de la consultation. Pour tout renseignement complémentaire, les demandes passent par le profil acheteur: http://www.marches-securises.fr. - Toutes les conditions portant sur les pièces à fournir, les modalités d'envoi, les questions, les critères d'attributions, etc., sont précisées dans le règlement de la consultation. - La durée du marché: Le marché débute à compter de sa notification et s’achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement; Le délai d'exécution global est de 10 mois. - Deux dates de visites (non obligatoires) sont prévues: le mercredi 19/03/2025 à 11h00 et le mercredi 26/03/2025 sur le lieu de visite (école Espélido Avenue Agliana 13370 Mallemort). La prise de rendez-vous est obligatoire dans les conditions de l'article 6.2 du règlement de consultation.